基于《標準施工招標文件》的承包人工期索賠研究因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠

《基于《標準施工招標文件》的承包人工期索賠研究因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《基于《標準施工招標文件》的承包人工期索賠研究因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠（78頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、基于標準施工招標文件的承包人工期索賠研究_因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠基于標準施工招標文件的承包人工期索賠研究因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠摘 要改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟和人民生活的飛速發(fā)展，我國的建筑行業(yè)也在逐步的與國際進行接軌，建設(shè)工程承包人在工程由投標階段到施工階段中將遇到空前的競爭壓力，所遇到的各方面索賠風險也大大增加。因此，其中我國建設(shè)工程當中一些固有的錯誤的想法與做法在這種大環(huán)境下則需要一點點摒棄與去除，從而完全實現(xiàn)自身實力的提高，并與國際接軌，更具競爭力。對于承包人的工期索賠來說，無論是理論上還是過程分析、計算方法上，還缺少共識，不能被承包人熟練地運用在工程中，使得承包人損失

2、一些不該損失的費用，更有甚者，將會影響承包人的市場信譽，造成無法彌補的損失。本文從承包人角度出發(fā)，以標準施工招標文件合同為基礎(chǔ)，對承包人的工期索賠問題進行研究，強調(diào)在進行工期索賠的過程中，程序要完整，證據(jù)要收集的及時并具有一定的法律效力等。針對工期延誤問題進行分析，尤其是發(fā)包人的違約導致的延誤，承包人只能在非自己原因造成的延誤責任上進行工期索賠。工期索賠產(chǎn)生后，計算方法上采用網(wǎng)絡(luò)分析法與動態(tài)分析法，對工程實例進行解剖，使得工期索賠順利的完成。在本文中，由于時間關(guān)系，對于伴隨著工期索賠而產(chǎn)生的費用索賠沒有進行研究，還有在計算工期索賠的方法上，有待進一步的改進，尋求更適合中國國情的計算方法。關(guān)鍵詞

3、：承包人索賠 發(fā)包人違約 工期索賠 工期延誤問題 網(wǎng)絡(luò)分析法 動態(tài)分析法The Contractor Time Claim ResearchBased onStandardConstructionTender DocumentsConstruction PeriodDelays inClaimsArising from the BreachDue tothe EmployerABSTRACTSince the reform and opening up, along with our country economy and peoples life of rapid development,

4、China construction industry also gradually with the international realizes, construction engineering contractor in engineering construction stage by stage to bid will meet the unprecedented pressure of competition, met the claim risk increase greatly. Therefore, including some of the Chinese constru

5、ction of the inherent wrong ideas and practices in this environment requires a little bit of abandoned and remove, so as to fully realize own strength rise, and with the international community, more competitive. The time limit for the contractor for claims, whether concept or process analysis, calc

6、ulation method, lack of consensus, cant be proficient in the contractor in engineering, make the contractor the cost of losing some shouldnt loss, what is more, will affect the contractor market reputation, cause irreparable damage.This paper, from the Angle of the contractor,standard construction t

7、ender documentscontract as the foundation, the time limit for the contractor claim, emphasize on the claim in the process of construction, the program must be complete, evidence to collect timely and have certain legal effect, etc. According to delay time limit problems were analyzed, especially the

8、 developer to delay the breach of contract, the contractor can only in the yourself why delays caused by the time limit claim responsibility. After time limit claim generated, calculating the use of network analysis method and dynamic analysis, of engineering example to dissect, make time limit clai

9、m done smoothly. In this paper, for the time being, with period for claims incurred no claim, and the calculated period claim and the method of further improvement, for more suitable for Chinas national conditions calculation method.Key Words：Contractor claim The developer breach Period claim Time d

10、elay problem Network analysis Dynamic analysis目 錄第一章 緒論11.1 論文的選題背景及研究意義11.1.1 選題背景11.1.2 研究意義11.2 工期索賠的國內(nèi)外研究歷程31.2.1 工期索賠在國外的研究歷程31.2.2 工期索賠在國內(nèi)的研究歷程51.2.3 我國因發(fā)包人違約引起的承包人工期延誤索賠待解決的問題71.3 關(guān)于工期索賠的文獻綜述81.3.1 工期索賠問題的提出81.3.2 學者對工期索賠原因、計算方法的認識111.3.3 文獻總結(jié)141.4 本文的研究方法、主要內(nèi)容及研究思路151.4.1 本文的研究方法151.4.2 本文研究

11、的主要內(nèi)容151.4.3 本文的研究思路16第二章 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠概述182.1 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠概念與特征182.1.1 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的概念182.1.2 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的特征182.2 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠原因、程序、證據(jù)獲取及處理原則192.2.1 發(fā)包人的違約行為192.2.2 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的程序212.2.3 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的證據(jù)242.2.4 發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的處理原則25第三章 發(fā)包人違約引起的承包人工期延誤索賠的分析293.1 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠的

12、定義及分類293.1.1 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠的定義293.1.2 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠的分類303.2 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠步驟與進度分析313.2.1 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠分析的步驟323.2.2 發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠的進度分析343.3 幾種常見發(fā)包人違約行為導致工期延誤索賠的分析353.3.1 發(fā)包人拖延支付預(yù)付款或工程進度款353.3.2 發(fā)包人拖延提供施工圖紙363.3.3 發(fā)包人拖延提供合同規(guī)定的材料和設(shè)備373.3.4 發(fā)包人拖延提供施工場地38第四章 承包人工期索賠的計算414.1 發(fā)包人違約引起的工期索賠中應(yīng)當注意的問題414.2 工

13、期索賠的計算方法414.2.1 網(wǎng)絡(luò)分析法424.2.2 動態(tài)分析法434.2.3 網(wǎng)絡(luò)分析法與動態(tài)分析法的比較分析444.3 案例分析454.3.1 案例一454.3.2 案例二48第五章 總結(jié)與展望555.1 總結(jié)555.2 展望55參考文獻56致 謝59外文文獻60中文譯文67天津理工大學2012屆本科畢業(yè)論文第一章 緒論1.1 論文的選題背景及研究意義1.1.1 選題背景隨著我國國民經(jīng)濟和現(xiàn)代化進程的穩(wěn)步增長，工程建設(shè)規(guī)模越來越大，工程承包市場的競爭也日趨激烈，在此大環(huán)境下，索賠的意義和作用就顯得尤為重要。根據(jù)有關(guān)資料顯示，在不包括人員和時間上的巨大費用的前提下，全世界范圍內(nèi)的建筑工程

14、每年索賠涉及到的直接金額約為十幾億美元【1】。目前，索賠己成為體現(xiàn)工程綜合管理能力的重要標志，更是確保工程建設(shè)的各參與方全面履行合同義務(wù)的重要手段。我國的工程索賠是在20世紀80年代的云南魯布革引水發(fā)電工程中出現(xiàn)的【2】，該工程對水電站引水系統(tǒng)工程進行了國際競爭性招標，首次采用國際工程管理模式，自此索賠的概念開始進入中國。在如今的現(xiàn)代化社會發(fā)展中，索賠已經(jīng)深入到了建設(shè)工程項目中，但是對于我國的市場來說，承包人對于索賠的意識還很薄弱，需要進一步的強化，因此本文將在標準施工招標文件的基礎(chǔ)上，研究承包人的索賠問題，尤其是本論文的觀點，因發(fā)包人違約引起的工期延誤的索賠。在當前的研究領(lǐng)域上，由于發(fā)包人的

15、違約引起的工期延誤問題是應(yīng)該特別注意的。我國的工程項目承包人由于缺乏一定的索賠意識，往往導致在發(fā)生發(fā)包人違約的情況下，不想引起糾紛而自動放棄索賠工期和相應(yīng)費用的權(quán)利。而發(fā)包人也利用這一空隙投機取巧，為自己的責任造成的損失，不給予任何工期補償和費用補償。這對承包人來說，不僅僅是損失一定的費用問題，若是由此造成工期的拖延，發(fā)包人會向承包人索取延期罰款，同時也對承包人公司的信譽造成影響。由此可見，承包人應(yīng)該重視發(fā)包人的違約行為，重視由此造成的工期延誤問題，所以，工期索賠是承包人維護自己合法權(quán)益、確保工程如期完成最好的方法。1.1.2 研究意義自改革開放以來，我國建筑業(yè)取得了迅速的發(fā)展，幾乎所有的建設(shè)

16、工程項目都實行了招標投標承包制。目前，我國建筑業(yè)己進入買方市場，工程承包競爭日趨激烈。在買方市場中，建設(shè)單位為了節(jié)約投資，千方百計地將工程風險轉(zhuǎn)嫁給施工企業(yè)，而施工企業(yè)為了獲得項目，只能壓低報價，以利潤少風險大的低價進行投標；施工企業(yè)中標之后，建設(shè)單位往往會提出非?？量痰臈l件與承包人簽訂合同；而簽訂合同后，建設(shè)單位又會以各種各樣的理由抵扣承包人的工程款，使承包人處于不利地位。而承包人主要應(yīng)對的策略之一就是通過施工索賠，減少或轉(zhuǎn)移風險，保護自身正當利益，彌補工程損失，贏得利潤。因此，“中標靠低價，盈利靠索賠”是許多承包人的經(jīng)驗之談【3】。在承包合同執(zhí)行的過程中，由于發(fā)包人的一些違約行為，不可避免

17、要引起承包人的某些經(jīng)濟損失，根據(jù)合同條件，承包人有權(quán)提出這種經(jīng)濟損失的補償而形成工程索賠，尤其是工期延誤的工期索賠，這是承包人爭取合法利益的最有效措施。通過工程索賠，對于加強項目管理、合同管理、建立市場經(jīng)濟新秩序、促進經(jīng)濟發(fā)展和提高企業(yè)素質(zhì)、保護企業(yè)合法權(quán)利、提高建設(shè)效益，都將發(fā)揮重要作用。在工程索賠中，工期索賠的意義在國際工程承包中也得到證明。例如：在香港木湖大欖涌輸水管線施工中，承包人中國建筑/廣東水利聯(lián)營公司因發(fā)包人和其他原因，致使工程發(fā)生較長時間的拖延，不但將受到發(fā)包人2900萬港元的拖期罰款，而且以后也將難于在香港立足【4】。在這種極為困難的情況下，承包人經(jīng)過充分、艱苦地準備索賠資料

18、，提出工期索賠申請并取得成功，不僅得到了賠償，還使承包人信譽也得到恢復(fù)和公認。因此，工期索賠對承包人來說有著很重要的地位，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1能夠避免或減少拖期罰款在國際上承包是一項高風險的事業(yè)，承包人在項目完工后因拖延了工期而被發(fā)包人罰款，遭受嚴重經(jīng)濟損失的情況時常發(fā)生，拖期罰款可以使承包人在某一項目或某一地區(qū)的經(jīng)營成果以失敗告終，甚至使承包人遭受破產(chǎn)危機。但是，造成拖期的責任有時并不在承包人方，而是恰恰相反，主要是發(fā)包人的原因，或其他第三方的原因，如意外風險、不可抗力等原因。在這種情況下，及時、有效地進行工期索賠，是避免或減少拖期罰款的最好措施。2為費用索賠創(chuàng)造條件工期索賠時常伴隨著

19、費用索賠，但與費用索賠相比較，工期索賠一般較易于被發(fā)包人（監(jiān)理人）接受，如發(fā)包人提出變更設(shè)計、延誤提供施工場地、特殊惡劣的氣候條件等所造成的工期拖延，對發(fā)包人來說這是難于否定的。所以，承包人往往以工期索賠為前提，一旦工期索賠成立，就為費用索賠的成立奠定了基礎(chǔ)。3有利于維護承包人的市場聲譽對于承包項目來說，任何在當?shù)赜幸欢ㄓ绊懶缘墓こ?，如果發(fā)生較長的工期拖延情況，必定對承包人的信譽造成威脅。這時，如果承包人提出工期索賠并獲得成功，其結(jié)果必然不只限于經(jīng)濟上的收獲。由于工期索賠成功，分清了拖期的責任歸屬問題，承包人的施工能力和經(jīng)營管理水平就將得到正確評價，其信譽自然得到維護，這是承包人在競爭中繼續(xù)生

20、存發(fā)展的必要條件。1.2 工期索賠的國內(nèi)外研究歷程1.2.1 工期索賠在國外的研究歷程從20世紀70年代開始，由于建筑工程承包施工領(lǐng)域內(nèi)的競爭日趨激烈，工程承包企業(yè)利用相互壓低報價以求中標，所以在施工過程中虧損現(xiàn)象年年增加，工程索賠便慢慢提到工程承包界的議事日程上來，并且成為承包人施工過程中必不可少的管理行為，成為承包企業(yè)保護其自身經(jīng)濟利益的基本管理行為。從九十年代開始，西方工程界注意研究的熱點問題便是工程索賠【5】。同時，根據(jù)國際工程本身的特點，如現(xiàn)場條件、人為干擾和施工環(huán)境變化等因素，引起的超出合同條件規(guī)定的事件發(fā)生，使得承包人和發(fā)包人在工期問題上發(fā)生不可避免的變化，而導致的承包人與發(fā)包人

21、之間工期索賠事件頻繁發(fā)生?！?】其研究范圍之廣泛，不僅涉及到合同、法律規(guī)定，還涉及到經(jīng)濟、管理等學科領(lǐng)域，不僅有理論的探討、還有實踐經(jīng)驗的總結(jié)。通過五十多年的不斷研究，國外索賠領(lǐng)域積累了比較豐富的經(jīng)驗，形成了一定的理論體系，成立了規(guī)模比較完善的組織機構(gòu)。由于工程建設(shè)實踐的需要，國外對工程索賠的重視程度逐年加大，在這方面的工作也開展的比國內(nèi)要早很多，至今在國際上應(yīng)用比較廣泛的管理費索賠公式，即源于1960年美國“合同糾紛仲裁團（BCA）”對Eichleay公司索賠案的仲裁【7】。在此之后的理論研究上，著名的研究成果還有1989年托馬斯提出的生產(chǎn)率影響系數(shù)(PIF)、JamesJAdrian著的C

22、onstruction ClamisA Quantitatine Approach、Vineent Powell-Smith和DouglasStephenson合著Civil Engineering Claims、 David Chappell著的Contractors Claims等等；在工期索賠方面，還有很多涉及多事件交叉干擾下的研究，如Andrew D Ness和 Thelen Reid在When the going get though-analyzing concurrent中基于不利于承包商原則和初始責任人原則提出了多事件交叉干擾的工期索賠處理方法、Masahiko Kunishi

23、ma和E Mikio Shi ji.在The Principles of Construction Management一書中對網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)進行了深入的研究并給出了利用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)計算索賠值的模型。【3】在合同條件研究上，國際上常見的有國際咨詢工程師聯(lián)合會（FIDIC）編制出版的土木工程施工合同條件、世界銀行發(fā)布的工程采購招標文件樣本、英國土木工程師協(xié)會編制的ICE合同條件和皇家建筑師協(xié)會編制的JCT合同條件、美國建筑師協(xié)會制定的AIA合同條件等等【7】，在不斷使用的基礎(chǔ)上合同文件也在不斷的完善和發(fā)展，如FIDIC合同條件，經(jīng)過幾十年的不斷修改與完善，已經(jīng)從1957年的第一版、1969年的第二

24、版、1977年的第三版、1987年的第四版，直到現(xiàn)在應(yīng)用的99年版。在組織機構(gòu)上的研究成果主要有:美國土木工程師協(xié)會(American Society of civil Engineering，簡稱ASCE)、國際咨詢工程師聯(lián)合會、英國土木工程師協(xié)會、皇家建筑師協(xié)會、美國建筑師協(xié)會等。由以上可知，對于工期索賠的研究主要體現(xiàn)如表1.1所示：表1.1 國外對工期索賠的研究內(nèi)容Table1.1 Foreign to the research content of time claim研究分類研究成果研究年份對工期索賠的適用內(nèi)容理論研究Eichleay公式1960工程延期中費用索賠的方法PIF系數(shù)19

25、89Construction Clamis1988對索賠提出了定量方法Civil Engineering Claims1999（出版年）解釋了承包商索賠出現(xiàn)問題時，給予工期延長的權(quán)利問題。Contractors Claims1984（出版年）承包商索賠的向?qū)?，利于工期索賠。When the going get though-analyzing concurrent2000提出了多事件交叉干擾的工期索賠處理方法The Principles of Construction Management1996給出了利用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)計算索賠值的模型合同條件研究土木工程施工合同條件（FIDIC）1957-19

26、99第8.4條竣工時間的延長和第20.1條承包商的索賠內(nèi)容，發(fā)生工期索賠時，可參照。工程采購招標文件樣本1977合同文件中關(guān)于索賠與違約責任的條款，可參考。IEC合同條件1991-1993合同中關(guān)于開工時間和延誤（第44條規(guī)定）以及誤期損害賠償（第47條規(guī)定）的內(nèi)容JCT合同條件1931合同中關(guān)于工期延誤的賠償（第9.4條規(guī)定）與工期的延長（第9.5條規(guī)定）的內(nèi)容AIA合同條件1997合同中第8.3條規(guī)定誤期與工期的延長組織結(jié)構(gòu)研究ASCE1852國際咨詢工程師聯(lián)合會1913組織結(jié)構(gòu)具體作用中對工程進度進行了有效地管理，方便對工期索賠進度計劃的分析英國土木工程師協(xié)會1991-1993皇家建筑師

27、協(xié)會1834所編著合同中對開工、延誤和暫停的內(nèi)容美國建筑師協(xié)會1857資料來源：自行繪制由此可以看出在國際上承包人對于索賠的相關(guān)理論運用得比較充分，主要側(cè)重于對索賠進行合同、法律上的責任分析，而且緊密結(jié)合具體的合同條件制定索賠對策，獲得應(yīng)得的利益，保證自己的權(quán)益。除此之外，國際上工期索賠的應(yīng)用中，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用尤其廣泛。利用文字處理、表格處理、進度控制等計算機常用軟件收集整理數(shù)據(jù)、準備索賠材料和運用基本的計算功能進行工期索賠的相關(guān)計算，改進日常報表工作等，這部分得到的結(jié)果往往是其他應(yīng)用方面的基礎(chǔ)。利用計算機仿真和人工智能技術(shù)模擬施工過程，以便及早發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，從而達到預(yù)防索賠的目的，利用

28、多媒體技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)對施工數(shù)據(jù)進行分類、匯總、存儲和提取，能夠有效的支持索賠?？傮w來說，國外建筑施工企業(yè)索賠管理不僅在理論研究上取得了優(yōu)秀的研究成果，而且在實踐運用中也取得了較豐厚的效益。使得承包人在進行工期索賠的過程中，既有完善的理論依據(jù)做指導，又有一定規(guī)模的研究機構(gòu)作輔助。相輔相成，自成一體，值得廣大工程管理人員學習和研究。1.2.2 工期索賠在國內(nèi)的研究歷程索賠研究在我國是從20世紀80年代在云南魯布革引水發(fā)電工程首次采用國際工程管理模式中出現(xiàn)而開始的，盡管經(jīng)過了二十多年的研究和發(fā)展，相繼頒布了建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程施工合同管理辦法，特別是國家出臺了中華人民共和國建筑法、中華人民共

29、和國招投標法、建設(shè)工程施工合同修訂版以及我國2003年7月1日正式實行的建設(shè)工程工程清單計價規(guī)范【5】，這些法律法規(guī)，使得建筑領(lǐng)域有法可依，有章可循，給建筑施工單位提供了良好的外部環(huán)境，但是，由于我國在索賠領(lǐng)域的研究時間很短，研究內(nèi)容、方法和成果仍然處于初級階段。國內(nèi)的索賠市場還很薄弱，對于索賠還沒有真正的認識其重要性，要是如此情況下進行工期索賠，不僅不能夠提出具有力度的證據(jù)支持，還會造成工期的延誤，使發(fā)包人對此進行施工延誤罰款，對承包人本身的利益沒有任何的好處。在對工期索賠的研究過程中，我國許多學者都做了很多的研究，主要有1997年石勇民【8】分別從業(yè)主和承包商的角度對索賠進行了分析、胡云世

30、等人【9】對工期索賠的原因及計算方法的論證、莫俊文等人【10】對索賠合同條款依據(jù)的探討、李錦飛等人【11】對多交叉事件干擾下的責任分攤研究、尹健【12】關(guān)于工期管理方法和應(yīng)用的研究和劉萍【13】對索賠決策系統(tǒng)的研究等。通過這些研究，使我國工期索賠市場的潛在問題浮出水面，一直以來我國不是沒有問題，而是忽視了問題的所在。因此，本論文主要以國內(nèi)工期索賠市場為研究背景，對國內(nèi)工期索賠系統(tǒng)的不完善性進行分析，如表1.2所示：表1.2 國內(nèi)對工期索賠的研究內(nèi)容Table1.2 Domestic to the research content of time claim序號研究文章研究年份對工期索賠的適用內(nèi)

31、容體現(xiàn)出我國工期索賠存在的問題1施工進度延誤索賠的分析方法與應(yīng)用1997在網(wǎng)絡(luò)進度計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合進度延誤的類型和一般處理原則，分別從業(yè)主和承包商不同的角度對工期索賠進行研究。對工期索賠的計算處理上需要進一步的深化，找出適合我國國情的計算處理方法。2淺談工程項目建設(shè)中的工期索賠2003通過實例，對承包商的合法利益不能得到補償?shù)那闆r，詳細地論述了工期索賠的原因及計算方法，有很強的實踐意義。承包商對于自己可索賠的內(nèi)容存在局限性，不能合理的取得合法利益，且在計算方法應(yīng)用上需要進一步的深化，找出適合我國國情的計算處理方法。3FIDIC合同條件下業(yè)主與承包商索賠的研究2004探討業(yè)主與承包商索賠條款的

32、依據(jù)。在我國，有關(guān)建筑的政策、法律、施工合同文本存在一定的缺陷，無論是哪一種合同文本在應(yīng)用時都應(yīng)認真地熟悉其中的條款。4含浮動時間的多交叉事件干擾索賠研究2007討論了多交叉事件干擾下的責任分攤，分攤范圍應(yīng)逐層分解到供應(yīng)鏈上相關(guān)節(jié)點企業(yè)之間。對索賠的研究內(nèi)容存在局限性，不全面。5建設(shè)項目工期管理方法及其應(yīng)用研究2008提出我國的理論研究和方法需不斷的提升，其中工期管理是重要的組成部分，本文從工期的進度分析方法開始研究，建立成本工期優(yōu)化模型，歸納并分析國際上多個國家地區(qū)的工期延誤因素，最后結(jié)合中國某大型調(diào)水工程的工期延誤影響因素進行研究，從而解決工期問題，還探討了索賠的工作過程、索賠依據(jù)等問題。

33、通過研究可以發(fā)現(xiàn)我國對于工期索賠研究的理論還處于不成熟階段，需要進一步深化，并且解決工期問題的計算方法還需要進一步研究，克服傳統(tǒng)方法中的一些局限性。6工程索賠決策支持系統(tǒng)模型2010對索賠問題進行系統(tǒng)分析，提出索賠的可能性及索賠過程模型框架，建立起方案模型，為工期索賠決策支持系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。我國急需針對工期索賠的完善的索賠研究機構(gòu)。資料來源：自行繪制通過這些學者對我國市場的研究，歸納起來，我國在工期索賠領(lǐng)域研究方面仍存在如下問題：第一，理論研究尚處于不成熟階段；第二，研究內(nèi)容具有一定局限性；第三，工期索賠計算方法有待進一步深化；第四，中國有關(guān)建筑的政策、法規(guī)、施工合同文本存在一定的缺陷；第五，

34、缺乏完善的索賠研究機構(gòu)。1.2.3 我國因發(fā)包人違約引起的承包人工期延誤索賠待解決的問題從我國二十世紀八十年代索賠的概念的第一次提出到現(xiàn)在，工程索賠的相關(guān)理論和概念的不斷研究深入使工程索賠有了長足的進步。但在現(xiàn)實情況中，真正遇到建設(shè)工程項目施工索賠的問題時，承包人依舊不能正確、認真的對待施工索賠問題。因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠一直以來都受承包人的忽視，主觀上認為企業(yè)的生存在于建設(shè)工程項目實際的施工效益，而工期索賠帶來的只是小打小鬧的利益，并不能為企業(yè)的生存帶來發(fā)展的改變，還有部分人認為進行工期索賠是在自找麻煩，一旦出現(xiàn)糾紛，就會造成經(jīng)濟損失。因此，承包人對于因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠的

35、重要性沒有達到該有的重視，從根本上注定了很多問題的存在性，以下就是一些問題的表現(xiàn)：1不能準確論證工期索賠權(quán)及識別索賠機會要進行工期索賠，首先要取得索賠權(quán)。無論承包人在施工中承受了多么大的虧損，如果沒有索賠權(quán)，他也無權(quán)獲得任何經(jīng)濟補償。中國承包人從決定投標的時刻起，就應(yīng)對招投標法律文件乃至合同條款進行深入的法律研究，要及時發(fā)現(xiàn)合同條款中的問題，并應(yīng)根據(jù)具體情況對條款中的陷阱和漏洞制定相應(yīng)的對策。當發(fā)生發(fā)包人違約行為，造成工期延誤時，承包人應(yīng)該及時的申請工期索賠的權(quán)利，識別自己在索賠事件中的索賠機會，進行工期索賠。一個有經(jīng)驗的承包人，應(yīng)善于識別正在形成的索賠機會，及時申請索賠權(quán)。2對合同文件缺乏了

36、解且管理不嚴格合同是建筑工程的基礎(chǔ)，合同條件是實施的依據(jù)。因此，嚴格的合同管理是保證項目按照合同規(guī)定完成工程承包任務(wù)的重要手段。隨著工程的進行，引起索賠爭端的客觀原因會逐漸顯現(xiàn)出來。在發(fā)包人的原因造成的工期延誤問題下，承包人要根據(jù)合同文件條款的約定進行合理的工期索賠，因此，有必要加強索賠管理，建立索賠爭端解決機制，有效地解決正當?shù)乃髻r要求。只有充分做好準備，才能索賠成功。否則，在進行工期索賠時無法整理出具體、有說服力的文字資料，最終只能是承包人自己吃虧。3沒有及時修改和變更施工合同在建設(shè)項目的施工過程中，承包人根據(jù)自己的實際施工情況有權(quán)利向發(fā)包人提出對原本的建設(shè)工程項目施工合同進行調(diào)整，同時發(fā)

37、包人也有義務(wù)根據(jù)實際情況答應(yīng)承包人的調(diào)整要求。當承包人向發(fā)包人提出調(diào)整施工合同的要求時，若發(fā)包人沒有及時回復(fù)承包人的要求，超過了合同規(guī)定的期限，造成承包人施工的延誤，承包人有權(quán)進行工期索賠；但是如果是由于承包人沒有及時向發(fā)包人突出調(diào)整要求，發(fā)包人視承包人同意施工合同中的相關(guān)規(guī)定，由此造成的損失，由承包人自己承擔，因此，在施工過程中，應(yīng)該及時修改和變更施工合同。4索賠資料的法律效力沒有得到足夠的重視并不是所有書面證據(jù)都具有法律效力【14】。有效的證據(jù)，應(yīng)當是原始的、與事實有關(guān)的、有當事各方簽字確認的。承包人在施工過程中，無論是進行工期索賠還是費用索賠，都應(yīng)及時的收集相關(guān)資料，但是有的承包人資料倒

38、是收集了很多，可是沒有注意到上面所提到的種種關(guān)于證據(jù)的情況，其結(jié)果是很多資料都缺乏說服力，得不到對方的采信。在對發(fā)包人進行工期索賠時，要有充分的索賠資料證明發(fā)包人的違約行為成立，同時要有相應(yīng)的施工進度計劃表證明所拖延的工期，這樣在各種資料齊全的條件下，承包人的工期索賠才能成功。5不熟悉關(guān)于索賠的法律、法規(guī)在遇到建設(shè)工程項目工期索賠問題時，由于承包人往往不熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)，對于一些發(fā)包人的違約行為置之不理，或是沒有意識到這是違約行為，由此造成的損失最后都是承包人自己來承擔。在我國標準施工招標文件中，有明確的條款規(guī)定出哪些是發(fā)包人的違約行為，可以索取相應(yīng)的補償，承包人應(yīng)該參透規(guī)定中的行為，來維

39、護自己的利益。還有一點，承包人不能根據(jù)這些規(guī)定盲目的進行工期索賠，一味的夸大自己索賠要求，不遵循法律、法規(guī)辦事，由此會造成承包人與發(fā)包人的經(jīng)濟糾紛，這對雙方來說都不是最好的解決方法，因此承包人應(yīng)該熟悉索賠的相關(guān)法律與法規(guī)。一般來說，在工程建成的這一時段內(nèi)，是發(fā)生工期索賠最集中的時間段，大量的索賠事件應(yīng)力爭在這一時段內(nèi)得到解決，因為這段時期是解決索賠問題的有利時期，整個工程的索賠談判和解決階段，應(yīng)該集中于工程全部建成完工以前，最理想的安排，是在竣工日的前夕解決一切索賠爭端。1.3 關(guān)于工期索賠的文獻綜述1.3.1 工期索賠問題的提出在如今的國際化環(huán)境中，工期索賠在施工過程中幾乎是必然發(fā)生的。承包

40、人在處理工期索賠的過程中存在的對工期計算不利的問題，如上文1.2.3中所述，都會使承包人的索賠難度增大。對于這種情況，“時間就是金錢”的理念是最好的解釋。承包人在進行工期索賠時，進行了定性分析與定量分析，這就要求承包人要熟練掌握和靈活運用工期索賠的基本原則和處理技巧，并正確識別和把握索賠機會，積極主動地進行工期索賠，維護自己的合法利益。通過找到的文獻資料，在理論上對承包人的工期索賠做了定性研究，如表1.3所示：表1.3 工期索賠的定性研究Table1.3 Qualitative research on time claims作者文獻名稱研究主要內(nèi)容適用本文要點歸納賈兆寶【15】工期索賠處理原則

41、淺析對引起工期拖延的事件進行分類總結(jié)，即在單事件和多事件下工期索賠的處理原則及分析方法。第一點，對引起工期延誤的原因或事件進行研究；第二點，提出索賠程序和支持索賠成立的證據(jù)或依據(jù)，為工期索賠的進行提供理論基礎(chǔ)。孫國學【4】工期索賠強調(diào)工期索賠對承包商的重要性，并指出工期索賠的途徑：首先要有充分的法律依據(jù)，通過對工期索賠條件的分類，為索賠論證做好事實依據(jù)，最后是要重視索賠的時效性。在此基礎(chǔ)上，對有代表性的幾種工期索賠情況的計算做一些初步探討。單鍵【16】施工索賠原因分析及基本處理原則研究系統(tǒng)性地分析了施工索賠產(chǎn)生的原因，對業(yè)主違約的責任進行確認，從而對工期延誤的有限期進行確定。邱柏洪，李振東【1

42、7】承包商向業(yè)主的工程索賠管理總結(jié)了業(yè)主違約的幾種可索賠工期的情況，并對索賠程序作了介紹，最后提出了支持索賠成立的依據(jù)。廖威【18】淺談國際工程承包中的工期索賠與費用索賠從是否可原諒的角度對工期延誤事件進行分類，并運用網(wǎng)絡(luò)分析法計算工期索賠。范偉慧【19】工期索賠的分析探討以南水北調(diào)工程槽河IV標工期索賠為例結(jié)合實際索賠案例，從承包商對工期索賠要求的論證及計算等方面進行了針對性分析研究，論證了工期索賠的合理性，旨在為承包商進行工期索賠提供參考和借鑒。王立東【20】從總承包商角度對工程索賠原因的分析與方法研究重點對國內(nèi)索賠存在問題進行系統(tǒng)分析，在此基礎(chǔ)上，對工期索賠方法采取的政策進行研究，論證承

43、包商的索賠技巧及合理計算工期索賠值，采用實際與計劃進度對比的方法。資料來源：自行繪制通過表1.3不難看出，在理論上對工期索賠的定性研究主要集中在索賠事件的識別、索賠意識的強化上，總的來說，就是對引起工期延誤的原因和工期索賠程序及依據(jù)的研究，這是工期索賠取得成功的前提。另一方面，通過文獻總結(jié)，對工期索賠的定量分析如下表1.4所示：表1.4 工期索賠的定量研究Table1.4 Quantitative research on time claims作者文獻名稱研究主要內(nèi)容適用本文要點歸納賽云秀，文艷芳，高宗祺【21】工期索賠值計算的動態(tài)分析法介紹了動態(tài)分析法，并用其分析在共同延誤作用下對總工期的影

44、響和延誤雙方的責任分擔。主要是對網(wǎng)絡(luò)分析法、動態(tài)分析法等工期索賠的計算方法的運用。呂勝普，李建設(shè)，楊飛雪【22】多事件交叉干擾下的工期索賠方法針對多事件交叉干擾下工期延誤引起的工期索賠責任歸屬難以判斷和責任比例難以預(yù)量的問題，通過分析提出多事件工期索賠的處理原則和工期計算方法，有網(wǎng)絡(luò)分析法、動態(tài)分析法、模糊網(wǎng)絡(luò)法等。劉東元，張苗苗，王東坡【23】國際工程工期索賠的計算方法分析列舉了國際工程工期索賠常用的一些計算方法，如計劃與實際進度對比法、“But-for”法、時間影響分析法等，旨在為合同雙方選用適合的工期索賠計算方法提出參考意見。金春玉，劉英麗，王貴君【24】網(wǎng)絡(luò)分析法在計算工期索賠中的應(yīng)用

45、闡述網(wǎng)絡(luò)分析法的分析思路，并通過實例解決工序或工作上的延誤是否引起總工期的延誤問題。韓曉晶【25】承包商進行工程索賠的定量分析及處理過程依靠工期的計劃網(wǎng)絡(luò)圖，可以計算出對工程的工期起關(guān)鍵性作用與影響的工序，比較實際與計劃的進度網(wǎng)絡(luò)圖，計算工期索賠值。李長茂【26】工期索賠中網(wǎng)絡(luò)計劃分析法的應(yīng)用通過對工期索賠處理基本方法的闡述，結(jié)合案例，運用網(wǎng)絡(luò)計劃分析法解答工期索賠問題。成虎【27】工期索賠的計算方法及其注意問題首先介紹工期索賠的計算步驟，然后對干擾事件進行分析，運用網(wǎng)絡(luò)分析法、比例分析法對工期索賠值進行計算，最后提出工期索賠中應(yīng)該注意的問題。林秀巧【28】基于S曲線的工程進度款延遲支付的工期

46、索賠提出工期索賠的S曲線比較法計算由于工程進度款延遲支付的工期延誤問題。李嘉良【29】核電建設(shè)工期索賠的處理原則及方法首先介紹施工延誤下的幾種處理原則，然后介紹施工延誤下的工期索賠分析方法，有動態(tài)更新分析法、基線進度影響事件插入法、橫道圖法等。資料來源：自行繪制通過表1.4可以總結(jié)出，承包人進行工期索賠的計算方法，運用最多的是網(wǎng)絡(luò)分析法和動態(tài)分析法。通過對工期索賠定性和定量的研究歸納，我們可以知道在發(fā)生工期延誤的情況下，承包人的工期索賠主要集中在索賠的程序與依據(jù)、索賠的計算方法的確定兩個方面。因此，本文要在標準施工招標文件合同條款的條件下，運用這些內(nèi)容合理的進行工期索賠，使得承包人獲得合法的利

47、益，其中關(guān)鍵點可以總結(jié)為：第一，根據(jù)合同條款，站在承包人的角度有效的辨析索賠事件，并提高索賠意識，利用索賠依據(jù)按照索賠程序進行工期索賠；第二，在明確索賠內(nèi)容的基礎(chǔ)上運用網(wǎng)絡(luò)分析法和動態(tài)分析法有效地進行工期索賠的計算。1.3.2 學者對工期索賠原因、計算方法的認識1工期索賠原因的界定對于工程建設(shè)項目，工期索賠在項目的施工全過程中都會出現(xiàn)，清楚引起工期索賠的原因，對實施工期索賠具有重要作用。不少學者對引起工期索賠的原因做了分析，得出了自己認為的工期索賠的原因點，在本文中主要研究的是因發(fā)包人違約引起的延誤的工期索賠，因此文獻資料總結(jié)如表1.5所示：表1.5 工期索賠原因的研究Table1.5 A r

48、esearch into the cause of the time claims作者文獻中工期索賠原因歸納可適用于本文屬于發(fā)包人違約舉例引起工期延誤事件責任方發(fā)包人承包人客觀因素王秀芳，于先江，荀國利【30】1施工現(xiàn)場條件變化2工程范圍變更3工程拖期4圖紙或勘測資料錯誤5人力不可抗拒的自然因素影響1、3、4遇到特大暴雨施工現(xiàn)場與合同中提供的資料不符陳英【31】1業(yè)主違約2合同文件的缺陷3不可抗力事件4合同變更1發(fā)包人不履行合同義務(wù)徐衛(wèi)東【32】1工程變更2工程暫停3加速施工4工程師指令5業(yè)主未盡到應(yīng)盡的義務(wù)6業(yè)主違約7不可預(yù)見的問題2、4、5、6發(fā)包人違約監(jiān)理人未按時發(fā)出復(fù)工指令孫國學【4】

49、1圖紙、工程量表錯誤2實際的工程地質(zhì)條件與業(yè)主提供的資料不符或出現(xiàn)人為障礙3工程量變化超出合同規(guī)1、2、3、4、異常惡劣的氣候施工圖紙未及時提供續(xù)表1.5作者文獻中工期索賠原因歸納可適用于本文屬于發(fā)包人違約舉例引起工期延誤事件責任方發(fā)包人承包人客觀因素孫國學【4】定的變化幅度4業(yè)主下令對工程及所用材料進行檢查、試驗、挖開、拆卸等結(jié)果證明工程是合格的5工程暫停6業(yè)主違約7不可抗拒因素和意外風險5、6發(fā)包人提供的工程材料和設(shè)備不合格監(jiān)理人對工程進行重新檢驗，發(fā)現(xiàn)部分工程不符合合同要求施工時地下發(fā)現(xiàn)文物黃鶯【33】1自然因素2設(shè)計因素3環(huán)境因素4施工因素5經(jīng)濟因素6財務(wù)因素7政治、社會、法律因素8市

50、場因素9合同因素2、3、4、6、9發(fā)包人的設(shè)計人員失誤導致設(shè)計文件有缺陷發(fā)包人拖欠進度款承包人未按合同規(guī)定進度完成工程張麗華【34】1延期發(fā)出圖紙引起的2惡劣氣候條件引起的3工程變更4以承包商之能力不可預(yù)見引起的5由外部環(huán)境引起的1、5施工場地未在開工前清理干凈遇到地震第三方干擾資料來源：自行繪制2.工期索賠計算方法的對比清楚了引起工期延誤的原因，就可以根據(jù)標準施工招標文件中的合同條款進行工期索賠，下面就工期索賠的計算方法進行研究，對幾種不同的方法進行對比分析，說明本文所采取的計算方法的好處。如表1.6所示：表1.6 工期計算方法的對比分析表Table1.6 Period calculatio

51、n method of comparative analysis form作者計算方法基本思路優(yōu)點缺點適用范圍呂勝普，李建設(shè)，楊飛雪【22】對比分析法是將受干擾部分的工程合同價與總合同價相除再乘以該部分工程受干擾的工期拖延量得到工期索賠值。簡單，方便，不需要做復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)分析。不符合復(fù)雜工程的實際情況，不夠科學。適用于干擾事件僅影響某些單項工程、單位工程或分部分項工程的工期索賠。動態(tài)分析法在網(wǎng)絡(luò)進度的基礎(chǔ)上進行的，將發(fā)生該延誤以前的的實際進度代入計劃進度，其后的進度按正常計劃進度代入檢驗由此產(chǎn)生的延誤的進度的過程。適用范圍廣泛。對于大型、復(fù)雜的工程，計算分析較為困難，找不到與原來計劃網(wǎng)絡(luò)具有相同

52、關(guān)鍵路線就無可比性。各種干擾下的工期索賠，但不適用于較為復(fù)雜工程的索賠事件。劉東元，張苗苗，王東坡【23】計劃與實際進度對比法直接采用實際進度的完工日期減去計劃進度的完工日期，所獲結(jié)果為索賠的工期值。簡單，一定程度上考慮共同延誤的部分影響。很難解決延誤責任的歸屬問題，或者多事件多因素交叉影響時也不適用。適用于簡單延誤事件的索賠?！癇ut-for”法計算實際工期與去除了承包商引起工期延誤的工期之差來判定索賠工期。容易被項目各參與方所理解，比較常用。計算結(jié)果的準確性取決于所獲信息的準確性和完善性，在評價工序邏輯順序、時間滯后等過程中具有主觀性。常用于國際工程。時間影響分析法將單個延誤事件加載到最初

53、進度計劃中，并同時進行進度計劃的更新，最終獲得工期索賠值。可信度高，較為科學合理。需要對每個延誤工序進行分析，相對較為繁瑣且較難掌握。用于單事件延誤的工程工期索賠的計算。金春玉，劉英麗，王貴君【24】網(wǎng)絡(luò)分析法將作業(yè)受干擾后的持續(xù)時間輸入原網(wǎng)絡(luò)得到的計劃工期與原工期相比之差為工期索賠值。適用范圍廣泛。對于大型、復(fù)雜的工程，需要用計算機來進行計算，手工計算難以實現(xiàn)。通常適用于各種干擾事件下的工期索賠。續(xù)表 1.6作者計算方法基本思路優(yōu)點缺點適用范圍林秀巧【28】S曲線比較法工程基準曲線與延誤事件發(fā)生所畫的曲線的對比即為工期延誤的索賠值。方法簡單，清楚。只用于進度或成本與時間呈S型曲線的延誤。適用

54、于工期與工程款相互制約、相互影響的延誤事件。李嘉良【29】動態(tài)更新分析法根據(jù)工程的事件跨度將整個合同期分為若干個時間段，然后逐步分析單個時間段內(nèi)的各種影響工程進度的延誤事件及其對總工期的影響。施工延誤分析及時，原因調(diào)查也及時方便，責任界定較易。本方法僅分析工程特定的時期，使得分析邏輯關(guān)系、關(guān)鍵路線的變化與同期延誤分析相對簡單，不精確。適用于CPM施工進度計劃被定期更新的工程項目?；€進度影響事件插入法以基線進度計劃為分析基礎(chǔ)，逐一對延誤事件進行客觀分析和計算，將量化后的客觀估計值插入到基線進度計劃中來計算對工期的影響。簡單，方便，計算結(jié)果比較精確。使用此方法有條件限制。適用于影響時間不長或影響

55、事件不多的項目，大型或小型的工程均可采用。資料來源：自行繪制通過以上幾種計算方法的分析與比較，網(wǎng)絡(luò)分析法與動態(tài)分析法的運用較廣泛，且適用范圍適合本文的案例研究，并為基于網(wǎng)絡(luò)計劃進行工期索賠的分析提供了網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的支持。承包人如果能夠熟練地掌握并利用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，必能使得工期索賠比較容易地取得成功。1.3.3 文獻總結(jié)通過上述文獻資料不難看出，承包人對于工期索賠的研究還是很有必要的。由對工期索賠的定性研究，可以看出承包人對于工期索賠事件的判斷還不是很清楚，索賠意識還很薄弱，使得承包人遭受損失。因此，要想獲得合理的補償，首先就要加強承包人本身的工期索賠意識，然后能夠準確的判斷索賠事件的責任方，并

56、能夠根據(jù)標準施工招標文件合同條款中的關(guān)于發(fā)包人違約的規(guī)定內(nèi)容及時的識別索賠事件，接著按照合同規(guī)定的程序進行工期索賠。在索賠事件的發(fā)生原因中，屬于發(fā)包人的原因是最常見的，也是最容易發(fā)生的，承包人應(yīng)該熟悉標準施工招標文件的相關(guān)條款，找到有力的合同依據(jù)，支持工期索賠的進行，避免錯失索賠的時機。由對工期索賠的定量研究，可以看出承包人進行工期索賠的計算方法有很多種，通過對多種計算方法的比較與分析，總結(jié)出應(yīng)用的最廣泛的是基于網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)分析法和動態(tài)分析法?？偟膩碚f，在標準施工招標文件合同條件下，發(fā)生發(fā)包人違約行為的事件時，承包人工期索賠的成功與否就在于索賠的依據(jù)與程序、計算方法的處理上，所以，承包人

57、要注重這兩方面的相關(guān)研究。1.4 本文的研究方法、主要內(nèi)容及研究思路1.4.1 本文的研究方法本文研究的是基于標準施工招標文件下以發(fā)包人違約事件為出發(fā)點的承包人的工期索賠，通過文獻綜述提出工期索賠問題，并總結(jié)索賠事件發(fā)生的原因，以及索賠事件的識別、程序、依據(jù)等，接著找到適合本文案例研究的工期計算方法，所以此論文中的研究方法有：1文獻綜述法運用文獻綜述的方法進行了大量的研究，包括問題的提出、學者對工期索賠的認識等，明確了本文的研究范圍和研究內(nèi)容。2對比分析法通過對工期索賠的多種計算方法的優(yōu)缺點、適用范圍進行對比分析，選出了適合本文的計算方法。3案例分析法在文章的最后結(jié)合實例，將工期索賠的程序與計

58、算相結(jié)合，形象地解釋了理論知識含義，起到了理論與實踐相結(jié)合的作用。1.4.2 本文研究的主要內(nèi)容本文是在標準施工招標文件下對承包人的工期索賠進行研究的，主要落腳點是因發(fā)包人違約引起的工期延誤索賠問題。首先提出工期索賠對承包人的重要性，結(jié)合工期索賠的概念及其特征，分析承包人工期索賠的程序。其次，對工程中遇到的發(fā)包人違約的行為進行總結(jié)，進行工期延誤索賠分析，引入CPM、責任分析等方法，結(jié)合工期索賠中應(yīng)該注意的問題，對工期索賠的計算提出網(wǎng)絡(luò)分析法和動態(tài)分析法，對工期索賠的案例進行分析。最后總結(jié)本文的主要內(nèi)容，表示對未來工期索賠的發(fā)展趨勢抱有期待。1第一章 緒論本章首先討論建設(shè)工程項目工期索賠研究課題

59、的選題背景和研究意義，介紹工期索賠在項目建設(shè)中對承包人的重要性，承包人維護自身利益的主要策略之一就是靠工期索賠來保證自身的利益。接著結(jié)合工期索賠在國內(nèi)外的研究歷程，說明工期索賠在建設(shè)項目中有著很重要的地位，尤其是在我國建筑市場上，工期索賠系統(tǒng)還不完善，急需改進。根據(jù)文獻資料，進行總結(jié)概述，然后歸納本文每章的主要內(nèi)容，概括論文的研究思路。2第二章 承包人工期索賠研究本章首先介紹工期索賠的概念及其特征，工期索賠是單項發(fā)生的，只能是承包人向發(fā)包人索賠。根據(jù)合同條款和實際施工中發(fā)生的由于發(fā)包人違約造成的工期延長，承包人可以向發(fā)包人提出工期索賠，由此造成的工期延長和相應(yīng)的費用損失，屬于發(fā)包人的責任，由發(fā)

60、包人承擔。承包人提出工期索賠的過程要按照一定的程序進行，即提出工期索賠申請監(jiān)理人審核工期索賠申請監(jiān)理人與承包人協(xié)商發(fā)包人審批監(jiān)理人的處理證明承包人最終決定結(jié)果。在進行工期索賠的過程中，還要有相關(guān)證據(jù)資料的支持，這些資料的收集要及時，并且符合事實，有一定的法律效力。最后分析工期索賠的處理原則，有兩種情況，單事件索賠與多事件交叉延誤索賠，實際應(yīng)用中根據(jù)工期延誤的情況分析用哪種處理原則解決。3第三章 工期延誤索賠的分析本章首先分析了工期延誤的概念，然后分析了工期延誤的各種類型，在此基礎(chǔ)上對工期延誤索賠進行分析，引入了CPM、責任分析、索賠結(jié)果分析的方法，通過對進度計劃的進一步分析研究，使承包人能夠抓

61、住索賠機會，獲得工期的延長。最后舉4種常見的由于發(fā)包人原因?qū)е碌墓て谘诱`索賠，進行分析與處理。4第四章 工期索賠的計算本章首先提出在工期索賠中應(yīng)該注意的問題，承包人能夠獲得工期延長的延誤是可原諒的延誤，并且在關(guān)鍵路線上，只有這種情況下工期索賠才能后成立。然而有些工序的延誤是不可原諒的，但是它會影響到后續(xù)工作的完成，進而影響整個工期，也就是說網(wǎng)絡(luò)計劃并不是實際的進度計劃，在工期索賠的時候要分清楚。明白了這些問題，我們采用網(wǎng)絡(luò)分析法和動態(tài)分析法解決實際中遇到的工期索賠問題，最后對兩種方法進行分析并比較，結(jié)合相關(guān)案例進一步分析。5第五章 總結(jié)與展望本章對論文所討論的要點進行總結(jié)，工期索賠問題是承包人

62、索賠中的重點，當發(fā)生工期索賠事件時，維護自己本身的利益及市場信譽，合理的進行工期索賠是必不可少的。在此基礎(chǔ)上，對工期索賠的未來發(fā)展抱有期待，希望我國的索賠市場更加健全。1.4.3 本文的研究思路承包人工期索賠作為整個工程項目實施階段的重要問題，經(jīng)常困擾著很多承包人或施工企業(yè)。因此，工程過程中工期索賠問題的研究是很有必要的，可以清楚地將可能出現(xiàn)的風險費用及責任歸屬體現(xiàn)出來，保證承、發(fā)包雙方各自的利益。本文主要從承包人的角度出發(fā)，以標準施工招標文件合同為基礎(chǔ)，從工期索賠的概念和特征入手，以發(fā)包人違約為由，結(jié)合工期延誤索賠的分析對承包人的工期索賠進行研究，本文的研究思路如圖1.1所示，工期索賠的選題背景、研究意義與國內(nèi)外研究歷程緒論文獻綜述本文的研究方法、主要內(nèi)容及研究思路學者對工期索賠的認識提出工期索賠問題提出問題因發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的概念及特征因發(fā)包人違約引起的承包人工期索賠的程序、證據(jù)獲取及處理原則承包人工期索賠概述因發(fā)包人違約引