《工程招投標(biāo)及合同管理》習(xí)題

|工程招投標(biāo)及合同管理習(xí)題3一、單選 (每題 2 分)下列各題中 ,只有一個(gè)被選項(xiàng)最符合題意,請(qǐng)將它選出并填入括號(hào)內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流傳過(guò)程中形成的（C）關(guān)系。A 、債權(quán)人與債務(wù)人B、代理人與被代理人C、權(quán)利與義務(wù)D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求（A ）賠償。A 、施工企業(yè)B 、施工企業(yè)的法定代表人C、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理D 、具體的施工人員3、下列財(cái)產(chǎn)中， （A ）不得抵押。A 、土地所有權(quán)B 土地使用權(quán)C、房屋D、交通運(yùn)輸工具4、邀請(qǐng)招標(biāo)的邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目不應(yīng)少于（B）家。A、 2、B 、 3C、 5D 、75、合同爭(zhēng)議的解決順序?yàn)椋ˋ）A 、和解調(diào)解仲裁訴訟B 、調(diào)解和解仲裁訴訟C、和解調(diào)解訴訟仲裁D 、調(diào)解和解訴訟仲裁6、監(jiān)理招標(biāo)主要是對(duì)監(jiān)理單位（B）的選擇。A 、報(bào)價(jià)B 、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D 、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長(zhǎng)了監(jiān)理服務(wù)的時(shí)間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（B）A 、正常工作B 、附加工作C、額外工作D 、義務(wù)工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（C）。A 、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，并在開(kāi)工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途B、向承包人提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表D、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書(shū)面形式交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)9、設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展不到委托設(shè)計(jì)任務(wù)的一半時(shí)，發(fā)包人由于項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問(wèn)題而決定停建該項(xiàng)目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計(jì)范本的規(guī)定，設(shè)計(jì)人應(yīng)（D）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、沒(méi)收全部定金補(bǔ)償損失B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金C、要求發(fā)包人補(bǔ)償實(shí)際發(fā)生的損失D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計(jì)費(fèi)用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。訂立合同時(shí)約定的合同工期概念應(yīng)為，從（C）的日歷天數(shù)計(jì)算。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾B、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求C、合同約定的開(kāi)工日起按投標(biāo)文件中承諾D、合同約定的開(kāi)工日起按招標(biāo)文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責(zé)任的說(shuō)法錯(cuò)誤的為（B ）A 、停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包商由此造成的損失，相應(yīng)順延工期B、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，相應(yīng)順延工期C、停工責(zé)任在承包人，因?yàn)楣こ處煵患皶r(shí)做出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無(wú)法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任D、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延12、材料采購(gòu)在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購(gòu)的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購(gòu)方應(yīng)（ B ）。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、拒付貨款并索賠B 、按照訂購(gòu)數(shù)量及時(shí)付款C、按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款D、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付13、 FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（A）。A 、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過(guò)程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時(shí)限D(zhuǎn)、工程師在施工過(guò)程中對(duì)承包商改正缺陷限定的時(shí)間1/1514、由于業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（C）A 、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報(bào)告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報(bào)告15 、施工中遇到連續(xù)10 天超過(guò)合同約定等級(jí)的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（ D ）。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任B、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期C、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償16、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（B ）A 行政法律關(guān)系B 民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系C 刑事法律關(guān)系D 經(jīng)濟(jì)侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動(dòng)中，監(jiān)理單位是（A）A 業(yè)主的代理人B 業(yè)主的委托人C 施工合同的當(dāng)事人D 絕對(duì)獨(dú)立的第三人18、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（B）A 主合同B 從合同C 獨(dú)立合同D 無(wú)條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)（A）A 按裁決自覺(jué)執(zhí)行B 不服裁決可向上級(jí)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)議C 可向人民法院起訴D 向合同管理機(jī)關(guān)申訴20、監(jiān)理合同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時(shí)，應(yīng)是為（B ）。A 額外服務(wù)B 附加服務(wù)C 延長(zhǎng)服務(wù)D 非監(jiān)理服務(wù)21、監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是指對(duì)監(jiān)理單位（A ）的選擇。A 能力B 報(bào)價(jià)C 信譽(yù)D 經(jīng)濟(jì)實(shí)力22、中標(biāo)的承包商將由（ B ）決定。A 評(píng)標(biāo)委員會(huì)B 業(yè)主C 上級(jí)行政主管部門(mén)D 監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動(dòng)無(wú)負(fù)荷試車條件的，應(yīng)由（A ）組織試車。A 建設(shè)單位B 設(shè)計(jì)單位C 施工單位D 設(shè)備供應(yīng)單位24、業(yè)主在（B ）合同中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)最小。A 可調(diào)總價(jià)B 不可調(diào)總價(jià)C 單價(jià)D 成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認(rèn)為索賠是指（C ）。A 只限承包商向業(yè)主索賠B 業(yè)主無(wú)權(quán)向承包商索賠C 業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D 不包括承包商與分包商之間的索賠26、當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)文件中的某項(xiàng)規(guī)定與招標(biāo)人對(duì)投標(biāo)人質(zhì)疑問(wèn)題的書(shū)面回答不一致時(shí)，應(yīng)以(A ) 為準(zhǔn)。招標(biāo)文件中的規(guī)定B 、現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)招標(biāo)單位的口頭解釋C、招標(biāo)單位在會(huì)議上的口頭解答D、發(fā)給每個(gè)投標(biāo)人的書(shū)面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時(shí)間，此項(xiàng)工作應(yīng)屬于(B)。A 、正常工作B、附加工作C、額外工作D 、意外工作28、下列各項(xiàng)中，( C )不屬于工程建設(shè)施工招標(biāo)應(yīng)具備的前提條件。A 、建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成B、概算已經(jīng)批準(zhǔn)，建設(shè)項(xiàng)目已正式列入計(jì)劃C、招標(biāo)文件已經(jīng)編制好D、建設(shè)資金、建材、設(shè)備來(lái)源已經(jīng)落實(shí)29、投標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)有細(xì)微偏差，包括( C )。A 、提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵B、貨物包裝方式不符合招標(biāo)文件的要求C、個(gè)別地方存在漏項(xiàng)D 、明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開(kāi)招標(biāo)的最大優(yōu)點(diǎn)是( D ) 。A 、節(jié)省招標(biāo)費(fèi)用B 、招標(biāo)時(shí)間短2/15C、減小合同履行過(guò)程中承包不違約的風(fēng)險(xiǎn)D 、競(jìng)爭(zhēng)激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當(dāng)施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，下列中解釋順序排列正確的為( D ) 。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、專用條款、通用條款、中標(biāo)通知書(shū)、圖紙B、中標(biāo)通知書(shū)、協(xié)議書(shū)、專用條款、通用條款C、中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)、協(xié)議書(shū)、圖紙D、中標(biāo)通知書(shū)、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中， 承包人按照工程師提出的施工進(jìn)度計(jì)劃修改建議進(jìn)行了修改，由于修改后的計(jì)劃不合理而導(dǎo)致的窩工損失應(yīng)當(dāng)由 (C )承擔(dān)。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、發(fā)包人B 、承包人C、工程師D 、發(fā)包人與承包人共同33、 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，用從 ( D)之日止的持續(xù)時(shí)間為缺陷通知期，承包商負(fù)有修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、開(kāi)工日起至頒布發(fā)接收證書(shū)B(niǎo)、開(kāi)工令要求的開(kāi)工日起至頒布發(fā)接收證書(shū)中指明的竣工C、頒發(fā)接收證書(shū)日起至頒發(fā)履約證書(shū)D、接收證書(shū)中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書(shū)34、在工程施工中由于 (B)原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。A 、不可抗力B 、承包方的設(shè)備損壞C、設(shè)計(jì)變更D、工程量變化35、委托任務(wù)并負(fù)責(zé)支付報(bào)酬的一方稱（B ）。A 承包人B 發(fā)包人C 出資人D 出工人36、受招標(biāo)人的委托，代為從事招標(biāo)活動(dòng)的中介組織是（C）。A 建設(shè)單位B 施工單位C 招標(biāo)代理D 設(shè)計(jì)單位37、監(jiān)理招標(biāo)主要是對(duì)監(jiān)理單位（B ）的選擇。A 報(bào)價(jià)B 能力C 人員數(shù)量D 設(shè)備38、合同價(jià)款可以有多種約定方式，其不包括（C ）。A 固定價(jià)格合同B 可調(diào)整價(jià)格合同C 固定價(jià)格加酬金合同D 成本加酬金合同39、在進(jìn)度控制中， （ B）不屬工程師的任務(wù)。A 督促承包人完成工程掃尾工作B 向有關(guān)部門(mén)遞交竣工申請(qǐng)C 協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中的各方關(guān)系D 參加竣工驗(yàn)收40、材料采購(gòu)在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購(gòu)的數(shù)量， 但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購(gòu)方應(yīng)（ C ）。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 拒付貨款并索賠B 按照訂購(gòu)數(shù)量及時(shí)付款C 按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款D 待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付41、工程分包的說(shuō)法錯(cuò)誤的為（A ）A 是違法的B 是從工程承包人承擔(dān)C 是允許的D 非發(fā)包人同意， 承包人不得將承包工程的任何部分分包版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途42、FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期B 承包商的施工期C 工程師在施工過(guò)程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D 工程師在施工過(guò)程中對(duì)承包商改正缺陷限定的時(shí)間43、自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出（C）內(nèi)，建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書(shū)面的建設(shè)工程承發(fā)包合同。A15 天B21天C30天D35 天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（B ）承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。A 、保證B 、連帶保證C、違約D 、合同45、當(dāng)事人采用合同書(shū)形式訂立的，自（C）合同成立。A 、雙方當(dāng)事人制作合同書(shū)時(shí)B 、雙方當(dāng)事人表示受合同的約束時(shí)C、雙方當(dāng)事人簽字或蓋章時(shí)D 、雙方當(dāng)事人達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)46、確定中標(biāo)人后（ A ）內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)提交招標(biāo)情況的書(shū)面報(bào)告。A、15 天B、21 天C、30 天D、35 天47、下列說(shuō)法不正確的是（C ）。3/15A 、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目才可以采用直接委托方式。C、建設(shè)行政主管部門(mén)派人參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的活動(dòng)，監(jiān)督招標(biāo)按法定程序選擇中標(biāo)人；所派人員可作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標(biāo)人依法選擇中標(biāo)人的活動(dòng)。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途D、公開(kāi)招標(biāo)中，評(píng)標(biāo)的工作量較大，所需招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)，費(fèi)用高。48、監(jiān)理招標(biāo)主要是對(duì)監(jiān)理單位（B ）的選擇。A 、報(bào)價(jià)B 、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D 、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長(zhǎng)了監(jiān)理服務(wù)的時(shí)間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（B）。A 、正常工作B 、附加工作C、額外工作D 、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說(shuō)法，正確的一項(xiàng)是（D ）。A 、包括開(kāi)工日期B 、包括竣工日期C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D、合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計(jì)算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（C）。A 、辦理土地征用，拆遷補(bǔ)償、平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，并在開(kāi)工后繼續(xù)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途B、向承包人提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，位置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表D、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書(shū)面形式交給承包人，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)52、在進(jìn)度控制中， （ B ）不屬工程師的任務(wù)。A 、督促承包人完成工程掃尾工作B 、向有關(guān)部門(mén)遞交竣工申請(qǐng)C、協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收中的各方關(guān)系D、參加竣工驗(yàn)收53、合同價(jià)款可以有多種約定方式，其不包括（C ）A 、固定價(jià)格合同B 、可調(diào)整價(jià)格合同C、固定價(jià)格加酬金合同D 、成本加酬金合同54、材料采購(gòu)在交貨清點(diǎn)數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購(gòu)的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購(gòu)方應(yīng)（ B ）。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、拒付貨款并索賠B 、按照訂購(gòu)數(shù)量及時(shí)付款C、按照實(shí)際交貨數(shù)量及時(shí)付款D、待供貨方補(bǔ)足數(shù)量后再付55、 FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期” ，是指（A ）。A 、工程保修期B 、工程施工期C、工程裝修期D 、工程停工期56、如果投標(biāo)截止日期前第28 天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實(shí)際投入成本的增加，應(yīng)由（A ）給予補(bǔ)償。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、業(yè)主B 、承包商C、工程師D 、特殊分包商57、工程分包的說(shuō)法錯(cuò)誤的為（A ）。A 、是違法的B、是從工程承包人承擔(dān)的工程中承包部分工程的行為C、是允許的D、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù) 10 天超過(guò)合同約定等級(jí)的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進(jìn)度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng) （ D ）。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A 、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任B、給予費(fèi)用補(bǔ)償并順延工期C、給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費(fèi)用補(bǔ)償二、多選題（每題3 分）。下列各題中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上正確答案，請(qǐng)將正確答案選出，并填入括號(hào)內(nèi)。1、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（CDE）。A 私人投資的高級(jí)別墅B 、外國(guó)老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目C、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目D、全部或部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目E、使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目2、工程實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求提出改進(jìn)措施（AB ）。A 、需經(jīng)工程師確認(rèn)后才能執(zhí)行B、因承包人自身的原因造成工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔(dān)C、因承包人自身原因造成的，工程師只對(duì)改進(jìn)措施的效果負(fù)責(zé)D、采用改進(jìn)措施后，必須順延工期4/15E、改進(jìn)措施后，進(jìn)度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進(jìn)度計(jì)劃，并經(jīng)工程師確認(rèn)，這種確認(rèn)是工程師對(duì)工程延期的批準(zhǔn) 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途3、施工合同文件中的說(shuō)法中，正確的有（BDE）。A 、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時(shí)，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過(guò)協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時(shí)，應(yīng)按照合同爭(zhēng)議的解決方式處理4、 FIDIC 合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（ABCDE）。A 、選擇分包單位的權(quán)利不同B 、分包合同的工作內(nèi)容不同C、工程款的支付開(kāi)支項(xiàng)目不同D、業(yè)主對(duì)分包商利益的保護(hù)不同E、承包商對(duì)分包商違約行為承擔(dān)責(zé)任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（CE ）。A 、綜合索賠B 、單項(xiàng)索賠C、工期索賠D、合同內(nèi)索賠E、費(fèi)用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括( AE)。因承包商嚴(yán)重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作B. 由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時(shí)間延長(zhǎng)C.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔(dān)D. 應(yīng)委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務(wù)內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容E.不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)監(jiān)理服務(wù)前的準(zhǔn)備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于(BDE ) 造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途A. 承包人未能及時(shí)調(diào)配施工機(jī)械B.發(fā)生不可抗力C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設(shè)計(jì)變更E.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計(jì)超過(guò)8 小時(shí)8、索賠按目的劃分包括 (CE )。A. 綜合索賠B.單項(xiàng)索賠C.工期索賠D.合同內(nèi)索賠E.費(fèi)用索賠9、在施工合同中， (A B C D E)等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A. 土地征用和拆遷B. 臨時(shí)用地、占道申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)C.提供工程地質(zhì)報(bào)告D.保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物E.提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途10、對(duì)于發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，( ABDE) 等工作應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)。A. 到貨后，通知清點(diǎn)B. 參加清點(diǎn)C.清點(diǎn)后負(fù)責(zé)保管D. 支付保管費(fèi)用E.如果質(zhì)量與約定不符，運(yùn)出施工場(chǎng)地并重新采購(gòu)11、招標(biāo)人具備自行招標(biāo)的能力表現(xiàn)為 ( BCE ) 。A. 必須是法人組織B. 有編制招標(biāo)文件的能力C.有審查投標(biāo)人資質(zhì)的能力D.招標(biāo)人的資格經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)E.有組織評(píng)標(biāo)定標(biāo)的能力12、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人包括 (BD ) 。A. 建設(shè)行政主管部門(mén)B. 建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位E.材料供應(yīng)商13、施工合同文本規(guī)定，對(duì)于在施工中發(fā)生不可抗力，( CE) 發(fā)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。A. 工程本身的損害B. 發(fā)包人人員傷亡C.造成承包人設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工D.所需清理修復(fù)工作E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計(jì)價(jià)方式的不同可以分為(CDE)等。A. 總承包合同B.分別承包合同C.固定價(jià)格合同D. 可調(diào)價(jià)格合同E.成本加酬金合同15、在竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當(dāng)(ADE)。A. 申請(qǐng)驗(yàn)收B.組織驗(yàn)收C.提出修改意見(jiàn)5/15D. 遞交竣工結(jié)算報(bào)告E.移交工程16、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書(shū)包括（ABDE）A 投標(biāo)書(shū)未按招標(biāo)文件中規(guī)定封標(biāo)B 逾期送達(dá)的標(biāo)書(shū)C 加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書(shū)D 未按招標(biāo)文件的內(nèi)容好要求編寫(xiě)、內(nèi)容不全或字跡無(wú)法辨認(rèn)的標(biāo)書(shū)E 投標(biāo)人不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的標(biāo)書(shū)17、必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目包括（CDE ）A 私人投資的高級(jí)別墅B 外國(guó)老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目C 大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目D 全部或部分使用國(guó)有資金投資或國(guó)家融資的項(xiàng)目E 使用國(guó)際組織或外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（CE ）A 監(jiān)理合同可以是個(gè)人B 監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C 監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序 D 委托監(jiān)理合同標(biāo)的是服務(wù)E 委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠按索賠目的可分為（DE ）A 單項(xiàng)索賠B 總索賠C 明示索賠D 工期索賠E 費(fèi)用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有(ABC)A 、主體B 、內(nèi)容C、客體D 、權(quán)利E、義務(wù)21、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書(shū)包括（ABDE）。A 、投標(biāo)書(shū)未按招標(biāo)文件中規(guī)定封記B 、逾期送達(dá)的標(biāo)書(shū)C、加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書(shū)D、未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編寫(xiě)、內(nèi)容不全或字跡無(wú)法辨認(rèn)的標(biāo)書(shū)E、投標(biāo)人不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的標(biāo)書(shū)22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（ABD）。A 、監(jiān)理合同可以是個(gè)人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的是服務(wù)E、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說(shuō)法中，正確的有（BDE）。A 、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時(shí)，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過(guò)協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時(shí)，應(yīng)按照合同爭(zhēng)議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（DE ）A 、單項(xiàng)索賠B 、總索賠C、明示索賠D 、工期索賠E、費(fèi)用索賠三、判斷改錯(cuò)題（每題 2分）。判斷下列各題正誤 ,正者在括號(hào)內(nèi)打 " ",誤者在括號(hào)內(nèi)打 " × ",并將錯(cuò)誤處改正。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途1、建設(shè)工程物資采購(gòu)合同是雙務(wù)、有償、諾成、要式的合同。（ ×）要式改為不要式2、甲需購(gòu)進(jìn)乙公司相關(guān)設(shè)備，價(jià)值100 萬(wàn)元，甲應(yīng)預(yù)付定金30 萬(wàn)元。（ × ） 30 萬(wàn)改為 20 萬(wàn)。3、招標(biāo)過(guò)程分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評(píng)標(biāo)定標(biāo)階段。（× ）評(píng)標(biāo)定標(biāo)階段改為決標(biāo)成交階段。4、中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出 30 天內(nèi)，中標(biāo)單位應(yīng)與建設(shè)單位依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)等簽訂工程承包合同。（ ）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途5、投標(biāo)文件中的大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額不一致的，以小寫(xiě)金額為準(zhǔn)。（× ）以大寫(xiě)金額為準(zhǔn)。6、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書(shū)、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個(gè)附件。（ ）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途7、供貨方到現(xiàn)場(chǎng)的交貨日期，以采購(gòu)方接收貨物時(shí)在貨單上簽收的日期為準(zhǔn)。（ ）8、 FIDIC施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開(kāi)工令”中指明的應(yīng)開(kāi)工之日起，至工程6/15接收證書(shū)注明的竣工日止的日歷天數(shù)。 （×）合同有效期改為施工期。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途9、工程師收到承包人遞交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，應(yīng)在28天內(nèi)給予答復(fù)，否則視為對(duì)方索賠要求已經(jīng)認(rèn)可。（ ）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途10、FIDIC 合同條件中規(guī)定， 業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導(dǎo)致的業(yè)主損失。（ 版權(quán)文檔，）請(qǐng)勿用做商業(yè)用途11、承包商沒(méi)按照規(guī)定時(shí)間提出索賠意向和索賠報(bào)告，則失去對(duì)該事件請(qǐng)求的索賠權(quán)利（）12、 在承包商提出的費(fèi)用索賠中，是以實(shí)際損失為依據(jù)，因此其索賠金3 額額均不應(yīng)包括利潤(rùn)。 （× ）因此其索賠金額也可暴扣利潤(rùn) 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途13、 FIDIC 合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準(zhǔn)工程分包（）。14、 FIDIC 合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭(zhēng)議的最終方式（×）。仲裁是15、工程建設(shè)監(jiān)理委托合同是由“標(biāo)準(zhǔn)條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（×）不是16、工程招標(biāo)必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式（×）?；蜓?qǐng)招標(biāo)17、監(jiān)理委托合同經(jīng)過(guò)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利和責(zé)任也即終止（×）。不立即終止18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個(gè)獨(dú)立的企業(yè)法人。（×）分公司不是一個(gè)獨(dú)立的企業(yè)法人 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途19、經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人之間發(fā)生糾紛時(shí)，雙方可以約定：請(qǐng)求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（ ）20、我國(guó)民法通則規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的普通訴訟事項(xiàng)時(shí)效為2 年。（ ）21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（ × ）要約改為邀約邀請(qǐng)。22、違約責(zé)任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當(dāng)履行。（）23、招標(biāo)過(guò)程概括劃分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、評(píng)標(biāo)定標(biāo)階段。（×）評(píng)表定標(biāo)階段改為決標(biāo)成交階段。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途24、建設(shè)工程合同是雙務(wù)、有償、實(shí)踐、要式的合同。（ ×）實(shí)踐改為諾成。25、投標(biāo)文件中的大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額不一致的,以小寫(xiě)金額為準(zhǔn)。 （×）以大寫(xiě)為準(zhǔn)。26、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書(shū)、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個(gè)附件。（ ）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開(kāi)工日期。（×）口頭改為書(shū)面。28、FIDIC 施工合同規(guī)定以投標(biāo)截止日期前第28 天定義為“基準(zhǔn)日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間點(diǎn)。（版）權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對(duì)此事件提出索賠。（ ）版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途30、當(dāng)工程師確定的索賠額超過(guò)其權(quán)限范圍時(shí)，必須報(bào)請(qǐng)發(fā)包人批準(zhǔn)。（ ）四、填空：（每空 1 分）1、項(xiàng)目建議書(shū)是建設(shè)單位向國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)提出要求建設(shè)某一項(xiàng)目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從技術(shù)上 和 經(jīng)濟(jì)上對(duì)擬建工程進(jìn)行全面規(guī)劃的工作。3、國(guó)際工程招標(biāo)中，公開(kāi)招標(biāo)的主要特點(diǎn)是公開(kāi)招標(biāo)、 詢價(jià)報(bào)價(jià)、直接采購(gòu)。4、工程承發(fā)包方式，是指發(fā)包人 與 承包人 雙方之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系形式。5、建筑市場(chǎng)主體主要有業(yè)主 、 承包商 、 工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)等。6、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級(jí)劃分為甲級(jí)、乙級(jí)和 丙級(jí)三個(gè)級(jí)別。7、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其資質(zhì)等級(jí)劃分為甲級(jí)和 乙級(jí)。8、建設(shè)工程招標(biāo)方式有公開(kāi)招標(biāo)和 邀請(qǐng)招標(biāo)。9、建設(shè)工程合同按計(jì)價(jià)方式劃分為固定價(jià)合同、 可調(diào)價(jià)合同、成本加酬金合同三大類型。10、工程進(jìn)度款結(jié)算方式有按月結(jié)算、 竣工后一次結(jié)算、 分段結(jié)算和其他結(jié)算方式。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途11、按施工索賠的處理方式可分為單項(xiàng)索賠、 一攬子索賠。12、擔(dān)保的基本方式是保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。13、市場(chǎng)的特征平等性、自主性、完整性、開(kāi)放性、競(jìng)爭(zhēng)性。14、直接工程費(fèi)指人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)。15、按索賠目標(biāo)分為工期索賠、費(fèi)用索賠兩類。16、合同的形式有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式。17、市場(chǎng)的功能交換功能、調(diào)節(jié)功能、信息導(dǎo)向功能、資源配置功能、經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)功能。18、投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、素質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。7/1519、國(guó)際工程招標(biāo)方式公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、其他招標(biāo)方式。五、名詞解釋：（每題 3 分）1、工程承發(fā)包：建筑企業(yè)（承包商）作為承包人（稱乙方）、建設(shè)單位（業(yè)主）作為發(fā)包人（稱甲方）、由甲方把建筑安裝工程任務(wù)委托給乙方、且雙方在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂工程合同、明確各自的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)、以保證工程任務(wù)在合同造價(jià)內(nèi)按質(zhì)按量的全面完成。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途2、建設(shè)工程招投：是指招標(biāo)人（或發(fā)包人）將擬建工程對(duì)外發(fā)布信息、吸引有承包能力的單位參與競(jìng)爭(zhēng)、按照法定程序優(yōu)選承包單位的法律活動(dòng)。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途3、建設(shè)工程投標(biāo)：投標(biāo)人（或承包人）根據(jù)所掌握的信息、按照招標(biāo)人的要求、參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)、以獲得建設(shè)工程承包權(quán)的法律活動(dòng)。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途4、工程轉(zhuǎn)包：是指不行使承包人的管理職能、不承擔(dān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、將所承包的工程倒手轉(zhuǎn)給他人承包的行為。5、建筑工程施工合同：是發(fā)包人與承包人就完成具體工程項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、工程保修等工作內(nèi)容、確定雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途6、指定分包商：是由業(yè)主（或工程師）指定、選定、完成某項(xiàng)特定工作內(nèi)容并與承包商簽訂分包合同的特殊分包商。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途7、代理：是指代理人在代理權(quán)限內(nèi)、以被代理人的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。8、留置：指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有對(duì)方（債務(wù)人）的財(cái)產(chǎn)、當(dāng)債務(wù)人不能按照合同約定期限履行債務(wù)時(shí)、債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)并享有處置該財(cái)產(chǎn)得到優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途9、額外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非監(jiān)理人自己的原因而暫停或終止監(jiān)理業(yè)務(wù)、其善后工作及恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)前不超過(guò) 42 天的準(zhǔn)備工作時(shí)間。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途10、建筑法：是調(diào)整建筑活動(dòng)的法律規(guī)范的總稱。11、不平衡報(bào)價(jià) ：是指對(duì)工程量清單中各項(xiàng)目的單價(jià)，按投標(biāo)人預(yù)定的策略作上下浮動(dòng)，但不變動(dòng)按中標(biāo)要求確定的總報(bào)價(jià)，使中標(biāo)后能獲得較好收益的報(bào)價(jià)技巧。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途12、合同法：是調(diào)整平等主體的自然人，法人，其他組織之間設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途13、工程量清單計(jì)價(jià)：是指投標(biāo)人完成由招標(biāo)人提供的工程量清單所需的全部費(fèi)用，包括分布分項(xiàng)工程費(fèi)，措施項(xiàng)目費(fèi)，其他項(xiàng)目費(fèi)和規(guī)費(fèi)，稅金。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途六、簡(jiǎn)答：（每題 5 分）1、建設(shè)工程招投標(biāo)的特點(diǎn)是什么？1）招投標(biāo)是在國(guó)家宏觀計(jì)劃指導(dǎo)和政府監(jiān)督下的競(jìng)爭(zhēng)；2）投標(biāo)是在平等互利的基礎(chǔ)上的競(jìng)爭(zhēng)；3）競(jìng)爭(zhēng)的目的是相互促進(jìn)、共同提高；4）對(duì)投標(biāo)人的資格審查避免了不合格的承包商參與承包。2、建設(shè)工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明確了在施工階段承包人和發(fā)包人權(quán)利和義務(wù)；2）施工合同是施工階段實(shí)行監(jiān)理的依據(jù)；3）保護(hù)建設(shè)工程施工過(guò)程中發(fā)包人和承包人權(quán)益的依據(jù)。3、訂立施工合同應(yīng)具備的條件是什么？1）初步設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)； 2）工程項(xiàng)目已列入年度建設(shè)計(jì)劃；3）有能夠滿足施工需要的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)資料；版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途4）建設(shè)資金和主要建筑材料設(shè)備來(lái)源已經(jīng)落實(shí)；5）實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的工程、中標(biāo)通知書(shū)已經(jīng)下發(fā)。4、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？1）施工合同協(xié)議書(shū)2）中標(biāo)通知書(shū)3）投標(biāo)書(shū)及其附件 4）施工合同專用條款5）施工合同通用條款 6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 7）圖紙8）工程量清單9）工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途5、工程建設(shè)中業(yè)主和承包商遇到的風(fēng)險(xiǎn)有哪幾方面？1）政治風(fēng)險(xiǎn)2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 3）自然風(fēng)險(xiǎn)4）業(yè)主和承包商資信風(fēng)險(xiǎn)5）出具保函風(fēng)險(xiǎn) 6）合同條款風(fēng)險(xiǎn) 7）其他風(fēng)險(xiǎn) 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途四、案例分析題案例 1.背景：某大型工程， 由于技術(shù)難度大， 對(duì)施工單位的施工設(shè)備和同類工程施工經(jīng)驗(yàn)要求高，而且對(duì)工期的要求也比較緊迫。建設(shè)單位在對(duì)有關(guān)單位和在建工程考察的基礎(chǔ)上，僅邀請(qǐng)了 3 家國(guó)有一級(jí)施工企業(yè)參加投標(biāo)， 并預(yù)先與咨詢單位和該3 家施工單位共同研究確定了施工方案。 業(yè)主要求投標(biāo)單位將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別裝，訂報(bào)送。經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定的評(píng)標(biāo)規(guī)定如下：版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途1技術(shù)標(biāo)共 30 分，其中施工方案10 分(因已確定施工方案，各投標(biāo)單位均得10 分)、8/15施工總工期10 分、工程質(zhì)量10 分。滿足業(yè)主總工期要求(36 個(gè)月 )者得 4 分，每提前1 個(gè)月加 1 分，不滿足者不得分；自報(bào)工程質(zhì)量合格者得4 分，自報(bào)工程質(zhì)量?jī)?yōu)良者得6 分( 若實(shí)際工程質(zhì)量未達(dá)到優(yōu)良將扣罰合同價(jià)的2) ，近三年內(nèi)獲魯班工程獎(jiǎng)每項(xiàng)加2 分，獲省優(yōu)工程獎(jiǎng)每項(xiàng)加1 分。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途2商務(wù)標(biāo)共70 分。報(bào)價(jià)不超過(guò)標(biāo)底(35 500 萬(wàn)元 ) 的± 5者為有效標(biāo)，超過(guò)者為廢標(biāo)。報(bào)價(jià)為標(biāo)底的98者得滿分 (70分 )，在此基礎(chǔ)上，報(bào)價(jià)比標(biāo)底每下降1，扣 1 分，每上升1，扣2 分( 計(jì)分按四舍五人取整) 。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途各投標(biāo)單位的有關(guān)情況列于表11。表 1-1各投標(biāo)單位標(biāo)書(shū)主要數(shù)據(jù)表投標(biāo)單位報(bào)價(jià)（萬(wàn)元）總工期（月）自報(bào)工程質(zhì)量魯班工程獎(jiǎng)省優(yōu)工程獎(jiǎng)A35.64233優(yōu)良11B34.36431優(yōu)良02C33.86732合格01問(wèn)題：1該工程采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式且僅邀請(qǐng)3 家施工單位投標(biāo)，是否違反有關(guān)規(guī)定?為什么 ?2請(qǐng)按綜合得分最高者中標(biāo)的原則確定中標(biāo)單位。3若改變?cè)摴こ淘u(píng)標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，將技術(shù)標(biāo)增加到40 分，其中施工方案20 分( 各投標(biāo)單位均得20 分)，商務(wù)標(biāo)減少為 60 分，是否會(huì)影響評(píng)標(biāo)結(jié)果 ?為什么 ?若影響，應(yīng)由哪家施工單位中標(biāo)？ 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途分析要點(diǎn)：本案例考核招標(biāo)方式和評(píng)標(biāo)方法的運(yùn)用。要求熟悉邀請(qǐng)招標(biāo)的運(yùn)用條件及有關(guān)規(guī)定，并能根據(jù)給定的評(píng)標(biāo)辦法正確選擇中標(biāo)單位。 本案例所規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法排除了主觀因素，因而各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的得分均為客觀得分。但是，這種“客觀得分”是在主觀規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法的前提下得出的，實(shí)際上不是絕對(duì)客觀的。因此，當(dāng)各投標(biāo)單位的得分較為接近時(shí)，需要慎重決策。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途問(wèn)題 3 實(shí)際上是考核對(duì)評(píng)標(biāo)方法的理解和靈活運(yùn)用。根據(jù)本案例給定的評(píng)標(biāo)方法，這樣改變?cè)u(píng)標(biāo)的規(guī)定并不影響各投標(biāo)單位的得分，因而不會(huì)影響評(píng)標(biāo)結(jié)果。若通過(guò)具體計(jì)算才得出結(jié)論，即使答案正確，也是不能令人滿意的。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途答案：?jiǎn)栴} l：答：不違反 (或符合 )有關(guān)規(guī)定。因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)于技術(shù)復(fù)雜的工程，允許采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位不得少于3 家。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途問(wèn)題 2：解：（ 1）計(jì)算各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分，見(jiàn)表1-2。表 1-2各投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)得分表投標(biāo)單位施工方案總工期工程質(zhì)量合計(jì)A104+（36-33 ）× 1 76+2+1 926B104+（36-31 ）× 1 96+1×2 827C104+（36-32 ）× 1 84+1523（ 2）計(jì)算各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)得分，見(jiàn)表1-3。表 1-3各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分表投標(biāo)單位報(bào)價(jià)（萬(wàn)元）報(bào)價(jià)與標(biāo)底的比例（）扣分得分A35.64235 642/35 500 100.4（100.498）× 2 570 565B34.36434 364/35 500 96.8（ 98 96.8）× 1 170 169C33.86733 867/35 500 95.4（ 98 95.4）× 1 370 367（ 3）計(jì)算各投標(biāo)單位的綜合得分，見(jiàn)表1-4 。表 1-4各投標(biāo)單位綜合得分表投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)得分商務(wù)標(biāo)得分綜合得分A266591B276996C236790因?yàn)?B 公司綜合得分最高，故應(yīng)選擇B 公司為中標(biāo)單位。9/15問(wèn)題 3：答：這樣改變?cè)u(píng)標(biāo)辦法不會(huì)影響評(píng)標(biāo)結(jié)果，因?yàn)楦魍稑?biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分均增加10 分（ 20-10），而商務(wù)標(biāo)得分均減少10 分（ 70-60），綜合得分不變。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途案例 2背景：某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某2 000 平方米兩層廠房工程項(xiàng)目招標(biāo)文件和全套施工圖紙，采用低報(bào)價(jià)策略編制了投標(biāo)文件，并獲得中標(biāo)。該施工單位 (乙方 )于某年某月某日與建設(shè)單位 (甲方 )簽訂了該工程項(xiàng)目的固定價(jià)格施工合同。合同工期為 8 個(gè)月。甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，因資金緊缺，口頭要求乙方暫停施工一個(gè)月。乙方亦口頭答應(yīng)。工程按合同規(guī)定期限驗(yàn)收時(shí)，甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問(wèn)題，要求返工。兩個(gè)月后，返工完畢。結(jié)算時(shí)甲方認(rèn)為乙方遲延交付工程，應(yīng)按合同約定償付逾期違約金。乙方認(rèn)為臨時(shí)停工是甲方要求的。乙方為搶工期，加快施工進(jìn)度才出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題，因此遲延交付的責(zé)任不在乙方。甲方則認(rèn)為臨時(shí)停工和不順延工期是當(dāng)時(shí)乙方答應(yīng)的。乙方應(yīng)履行承諾，承擔(dān)違約責(zé)任。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途問(wèn)題：1.該工程采用固定價(jià)格合同是否合適?2.該施工合同的變更形式是否妥當(dāng)?此合同爭(zhēng)議依據(jù)合同法律規(guī)范應(yīng)如何處理?分析要點(diǎn)：本案例主要考核建設(shè)工程施工合同的類型及其適用性，解決合同爭(zhēng)議的法律依據(jù)。建設(shè)工程施工合同以付款方式不同可分為：固定價(jià)格合同、可調(diào)價(jià)格合同和成本加酬金合同。根據(jù)各類合同的適用范圍，分析該工程采用固定價(jià)格合同是否合適。解決合同爭(zhēng)議的法律依據(jù)主要是中華人民共和國(guó)合同法與建設(shè)工程施工合同(示范文本 )的有關(guān)規(guī)定。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途答案：?jiǎn)栴} 1：答：因?yàn)楣潭▋r(jià)格合同適用于工程量不大且能夠較準(zhǔn)確計(jì)算、工期較短、技術(shù)不太復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)不大的項(xiàng)目。該工程基本符合這些條件，故采用固定價(jià)格合同是合適的。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途問(wèn)題 2：答：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和建設(shè)工程施工合同 (示范文本 )的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式，合同變更亦應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式。若在應(yīng)急情況下，可采取口頭形式，但事后應(yīng)予以書(shū)面形式確認(rèn)。否則，在合同雙方對(duì)合同變更內(nèi)容有爭(zhēng)議時(shí)，只能以書(shū)面協(xié)議的內(nèi)容為準(zhǔn)。本案例中甲方要求臨時(shí)停工，乙方亦答應(yīng)，是甲、乙方的口頭協(xié)議，且事后并未以書(shū)面的形式確認(rèn)，所以該合同變更形式不妥。在竣工結(jié)算時(shí)雙方發(fā)生了爭(zhēng)議，對(duì)此只能以原合同規(guī)定為準(zhǔn)。施工期間，甲方未能及時(shí)支付工程款，應(yīng)對(duì)停工承擔(dān)責(zé)任，故應(yīng)當(dāng)賠償乙方停工一個(gè)月的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，工期順延一個(gè)月。工程因質(zhì)量問(wèn)題返工，造成逾期交付，責(zé)任在乙方，故乙方應(yīng)當(dāng)支付逾期交工一個(gè)月的違約金，因質(zhì)量問(wèn)題引起的返工費(fèi)由版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途乙方承擔(dān)。案例 3背景：某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)興建一座三星級(jí)大酒店。該項(xiàng)目甲方于X X 年 10 月 10 日分別與某建筑工程公司(乙方 )和某外資裝飾工程公司(丙方 )簽訂了主體建筑工程施工合同和裝飾工程施工合同。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途合同約定主體建筑工程施工于當(dāng)年 11 月 10 日正式開(kāi)工。 合同日歷工期為 2 年 5 個(gè)月。因主體工程與裝飾工程分別為兩個(gè)獨(dú)立的合同，由兩個(gè)承包商承建，為保證工期，當(dāng)事人約定：主體與裝飾施工采取立體交叉作業(yè)，即主體完成三層，裝飾工程承包者立即進(jìn)入裝飾作業(yè)。為保證裝飾工程達(dá)到三星級(jí)水平，業(yè)主委托監(jiān)理公司實(shí)施“裝飾工程監(jiān)理”。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途在工程施工1 年 6 個(gè)月時(shí)，甲方要求乙方將竣工日期提前2 個(gè)月，雙方協(xié)商修訂施工方案后達(dá)成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，經(jīng)驗(yàn)收后投入使用。在該工程投入使用2 年 6 個(gè)月后， 乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗(yàn)收合格后簽發(fā)了竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并已開(kāi)張營(yíng)業(yè)。在結(jié)算工程款時(shí)，甲方本應(yīng)付工程總價(jià)款1600 萬(wàn)元人民幣，但只付1400 萬(wàn)元人民幣。特請(qǐng)求法庭判決被告支付剩余的200 萬(wàn)元及拖期的利息。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途在庭審中，被告答稱：原告主體建筑工程施工質(zhì)量有問(wèn)題，如：大堂、電梯間門(mén)洞、大廳墻面、游泳池等主體施工質(zhì)量不合格。因此，裝修商進(jìn)行返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報(bào)業(yè)主代表認(rèn)可，共支付152 萬(wàn)美元，折合人民幣125萬(wàn)元。此項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問(wèn)題，并造成客房、機(jī)房設(shè)備、設(shè)施損失計(jì)人民幣75 萬(wàn)元。共計(jì)損失200萬(wàn)元人民幣，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付乙方主體工程款總額為1400 萬(wàn)元人民幣。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途原告辯稱：被告稱工程主體不合格不屬實(shí)， 并向法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據(jù)。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途10/15被告又辯稱：竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及感謝信，是在原告法定代表人宴請(qǐng)我方時(shí)，提出為了企業(yè)晉級(jí)的情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被日本立成裝飾工程公司提出的索賠15.2 萬(wàn)美元 (經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字)的清單 56 件。 版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途原告再辯稱：被告代表發(fā)言純系戲言，怎能以簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為兒戲，請(qǐng)求法庭以文字為證。又指出：被告委托的監(jiān)理工程師監(jiān)理的裝飾合同，支付給裝飾公司的費(fèi)用憑單，并無(wú)我方(乙方 ) 代表的簽字認(rèn)可，因此不承擔(dān)責(zé)任。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途原告最后請(qǐng)求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告到起訴前，乙方向甲方多次以書(shū)面方式提出結(jié)算要求。在長(zhǎng)達(dá) 2 年多的時(shí)間里，甲方從未向乙方提出過(guò)工程存在質(zhì)量問(wèn)題。版權(quán)文檔，請(qǐng)勿用做商業(yè)用途問(wèn)題：1原、被告之間的合同是否有效?2主體工程施工質(zhì)量不合格時(shí)，業(yè)主應(yīng)采取