《工程招投標及合同管理》習題

《《工程招投標及合同管理》習題》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《工程招投標及合同管理》習題（26頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、|工程招投標及合同管理習題3一、單選 (每題 2 分)下列各題中 ,只有一個被選項最符合題意,請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當事人在民事流傳過程中形成的（C）關(guān)系。A 、債權(quán)人與債務人B、代理人與被代理人C、權(quán)利與義務D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應當要求（A ）賠償。A 、施工企業(yè)B 、施工企業(yè)的法定代表人C、施工企業(yè)的項目經(jīng)理D 、具體的施工人員3、下列財產(chǎn)中， （A ）不得抵押。A 、土地所有權(quán)B 土地使用權(quán)C、房屋D、交通運輸工具4、邀請招標的邀請對象的數(shù)目不應少于（B）家。A、 2、B 、 3C、 5D

2、、75、合同爭議的解決順序為（A）A 、和解調(diào)解仲裁訴訟B 、調(diào)解和解仲裁訴訟C、和解調(diào)解訴訟仲裁D 、調(diào)解和解訴訟仲裁6、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（B）的選擇。A 、報價B 、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D 、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務的時間，此工作內(nèi)容應屬于（B）A 、正常工作B 、附加工作C、額外工作D 、義務工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（C）。A 、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)

3、真實，位置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗9、設(shè)計人的設(shè)計工作進展不到委托設(shè)計任務的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應（D）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、沒收全部定金補償損失B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金C、要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。訂立合同時約定的合同工期概念應為，從（C）的日歷天數(shù)計算。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、合同簽字

4、日起按投標文件中承諾B、合同簽字日起按招標文件中要求C、合同約定的開工日起按投標文件中承諾D、合同約定的開工日起按招標文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責任的說法錯誤的為（B ）A 、停工責任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應順延工期B、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，相應順延工期C、停工責任在承包人，因為工程師不及時做出答復，導致承包人無法復工，由發(fā)包人承擔違約責任D、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應（

5、B ）。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、拒付貨款并索賠B 、按照訂購數(shù)量及時付款C、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付13、 FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（A）。A 、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時限D(zhuǎn)、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間1/1514、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（C）A 、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15

6、、施工中遇到連續(xù)10 天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應（ D ）。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、由承包商承擔的風險責任B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償16、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（B ）A 行政法律關(guān)系B 民事權(quán)利義務關(guān)系C 刑事法律關(guān)系D 經(jīng)濟侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（A）A 業(yè)主的代理人B 業(yè)主的委托人C 施工合同的當事人D 絕對獨立的第三人18、經(jīng)濟合同當事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（B）A 主合同B 從合同C 獨立合同D 無條件地必須履行的

7、合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當事人應當（A）A 按裁決自覺執(zhí)行B 不服裁決可向上級仲裁機構(gòu)申請復議C 可向人民法院起訴D 向合同管理機關(guān)申訴20、監(jiān)理合同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時，應是為（B ）。A 額外服務B 附加服務C 延長服務D 非監(jiān)理服務21、監(jiān)理招標的宗旨是指對監(jiān)理單位（A ）的選擇。A 能力B 報價C 信譽D 經(jīng)濟實力22、中標的承包商將由（ B ）決定。A 評標委員會B 業(yè)主C 上級行政主管部門D 監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動無負荷試車條件的，應由（A ）組織試車。A 建設(shè)單位B 設(shè)計單位C 施工單位D 設(shè)備供應單位24、業(yè)

8、主在（B ）合同中承擔的風險最小。A 可調(diào)總價B 不可調(diào)總價C 單價D 成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認為索賠是指（C ）。A 只限承包商向業(yè)主索賠B 業(yè)主無權(quán)向承包商索賠C 業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D 不包括承包商與分包商之間的索賠26、當出現(xiàn)招標文件中的某項規(guī)定與招標人對投標人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時，應以(A ) 為準。招標文件中的規(guī)定B 、現(xiàn)場考察時招標單位的口頭解釋C、招標單位在會議上的口頭解答D、發(fā)給每個投標人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務時間，此項工作應屬于(B)。A 、正常工作B、附加工作C、額外工作D 、意外工作28、下列各項中

9、，( C )不屬于工程建設(shè)施工招標應具備的前提條件。A 、建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成B、概算已經(jīng)批準，建設(shè)項目已正式列入計劃C、招標文件已經(jīng)編制好D、建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實29、投標文件對招標文件的響應有細微偏差，包括( C )。A 、提供的投標擔保有瑕疵B、貨物包裝方式不符合招標文件的要求C、個別地方存在漏項D 、明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是( D ) 。A 、節(jié)省招標費用B 、招標時間短2/15C、減小合同履行過程中承包不違約的風險D 、競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為(

10、 D ) 。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙B、中標通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款C、中標通知書、投標書、協(xié)議書、圖紙D、中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中， 承包人按照工程師提出的施工進度計劃修改建議進行了修改，由于修改后的計劃不合理而導致的窩工損失應當由 (C )承擔。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、發(fā)包人B 、承包人C、工程師D 、發(fā)包人與承包人共同33、 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，用從 ( D)之日止的持續(xù)時間為缺陷通知期，承包商負有修復質(zhì)量缺陷的義務。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、開工日起至頒布發(fā)接收證書B、開工令要

11、求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工C、頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書D、接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于 (B)原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應當承擔違約責任。A 、不可抗力B 、承包方的設(shè)備損壞C、設(shè)計變更D、工程量變化35、委托任務并負責支付報酬的一方稱（B ）。A 承包人B 發(fā)包人C 出資人D 出工人36、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（C）。A 建設(shè)單位B 施工單位C 招標代理D 設(shè)計單位37、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（B ）的選擇。A 報價B 能力C 人員數(shù)量D 設(shè)備38、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（C ）。A 固定價格合同B 可

12、調(diào)整價格合同C 固定價格加酬金合同D 成本加酬金合同39、在進度控制中， （ B）不屬工程師的任務。A 督促承包人完成工程掃尾工作B 向有關(guān)部門遞交竣工申請C 協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D 參加竣工驗收40、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量， 但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購方應（ C ）。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 拒付貨款并索賠B 按照訂購數(shù)量及時付款C 按照實際交貨數(shù)量及時付款D 待供貨方補足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（A ）A 是違法的B 是從工程承包人承擔C 是允許的D 非發(fā)包人同意， 承包人不得將承包工程的任何部分分包版權(quán)文檔，請勿用做商

13、業(yè)用途42、FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期B 承包商的施工期C 工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D 工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標通知書發(fā)出（C）內(nèi)，建設(shè)單位和中標人簽訂書面的建設(shè)工程承發(fā)包合同。A15 天B21天C30天D35 天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（B ）承擔擔保責任。A 、保證B 、連帶保證C、違約D 、合同45、當事人采用合同書形式訂立的，自（C）合同成立。A 、雙方當事人制作合同書時B 、雙方當事人表示受合同的約束時C、雙方當事人簽字或蓋章時D 、雙方當事人達成一致意見時46、確定中標人后（ A

14、）內(nèi)，招標人應當向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標情況的書面報告。A、15 天B、21 天C、30 天D、35 天47、下列說法不正確的是（C ）。3/15A 、招標投標法規(guī)定招標方式分為公開招標和邀請招標兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標的項目才可以采用直接委托方式。C、建設(shè)行政主管部門派人參加開標、評標、定標的活動，監(jiān)督招標按法定程序選擇中標人；所派人員可作為評標委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標人依法選擇中標人的活動。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途D、公開招標中，評標的工作量較大，所需招標時間長，費用高。48、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（B ）的選擇。A 、報價B 、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D

15、 、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務的時間，此工作內(nèi)容應屬于（B）。A 、正常工作B 、附加工作C、額外工作D 、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項是（D ）。A 、包括開工日期B 、包括竣工日期C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D、合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（C）。A 、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位

16、置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗52、在進度控制中， （ B ）不屬工程師的任務。A 、督促承包人完成工程掃尾工作B 、向有關(guān)部門遞交竣工申請C、協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D、參加竣工驗收53、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（C ）A 、固定價格合同B 、可調(diào)整價格合同C、固定價格加酬金合同D 、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應（ B ）。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、拒付貨款并索賠B 、按照訂購數(shù)量及時付款C、

17、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付55、 FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期” ，是指（A ）。A 、工程保修期B 、工程施工期C、工程裝修期D 、工程停工期56、如果投標截止日期前第28 天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實際投入成本的增加，應由（A ）給予補償。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、業(yè)主B 、承包商C、工程師D 、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（A ）。A 、是違法的B、是從工程承包人承擔的工程中承包部分工程的行為C、是允許的D、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù) 10 天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進

18、度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應 （ D ）。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A 、由承包商承擔的風險責任B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償二、多選題（每題3 分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內(nèi)。1、必須進行招標的項目包括（CDE）。A 私人投資的高級別墅B 、外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目E、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目2、工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應當按照工程師的要求

19、提出改進措施（AB ）。A 、需經(jīng)工程師確認后才能執(zhí)行B、因承包人自身的原因造成工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔C、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負責D、采用改進措施后，必須順延工期4/15E、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經(jīng)工程師確認，這種確認是工程師對工程延期的批準 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途3、施工合同文件中的說法中，正確的有（BDE）。A 、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D

20、、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理4、 FIDIC 合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（ABCDE）。A 、選擇分包單位的權(quán)利不同B 、分包合同的工作內(nèi)容不同C、工程款的支付開支項目不同D、業(yè)主對分包商利益的保護不同E、承包商對分包商違約行為承擔責任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（CE ）。A 、綜合索賠B 、單項索賠C、工期索賠D、合同內(nèi)索賠E、費用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括( AE)。因承包商嚴重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作B.

21、由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務時間延長C.原應由委托人承擔的義務雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔D. 應委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容E.不可抗力事件發(fā)生導致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復監(jiān)理服務前的準備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于(BDE ) 造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認，竣工日期可以順延。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途A. 承包人未能及時調(diào)配施工機械B.發(fā)生不可抗力C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設(shè)計變更E.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8 小時8、索賠按目的劃分包括 (CE )。A. 綜合索賠B.單項索賠C.工期索賠D.合同內(nèi)索

22、賠E.費用索賠9、在施工合同中， (A B C D E)等工作應由發(fā)包人完成。A. 土地征用和拆遷B. 臨時用地、占道申報批準手續(xù)C.提供工程地質(zhì)報告D.保護施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物E.提供相應的工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途10、對于發(fā)包人供應的材料設(shè)備，( ABDE) 等工作應當由發(fā)包人承擔。A. 到貨后，通知清點B. 參加清點C.清點后負責保管D. 支付保管費用E.如果質(zhì)量與約定不符，運出施工場地并重新采購11、招標人具備自行招標的能力表現(xiàn)為 ( BCE ) 。A. 必須是法人組織B. 有編制招標文件的能力C.有審查投標人資質(zhì)的能力D.招標人的資格經(jīng)主

23、管部門批準E.有組織評標定標的能力12、建設(shè)工程施工合同的當事人包括 (BD ) 。A. 建設(shè)行政主管部門B. 建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位E.材料供應商13、施工合同文本規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，( CE) 發(fā)生的費用由承包人承擔。A. 工程本身的損害B. 發(fā)包人人員傷亡C.造成承包人設(shè)備、機械的損壞及停工D.所需清理修復工作E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為(CDE)等。A. 總承包合同B.分別承包合同C.固定價格合同D. 可調(diào)價格合同E.成本加酬金合同15、在竣工驗收和竣工結(jié)算中，承包人應當(ADE)。A. 申請驗收B.組織驗收C.提出修改意見5/15D

24、. 遞交竣工結(jié)算報告E.移交工程16、被宣布為廢標的投標書包括（ABDE）A 投標書未按招標文件中規(guī)定封標B 逾期送達的標書C 加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標書D 未按招標文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書E 投標人不參加開標會議的標書17、必須進行招標的項目包括（CDE ）A 私人投資的高級別墅B 外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C 大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D 全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目E 使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（CE ）A 監(jiān)理合同可以是個人B 監(jiān)理合同的訂立必須符合工程

25、建設(shè)程序C 監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序 D 委托監(jiān)理合同標的是服務E 委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠按索賠目的可分為（DE ）A 單項索賠B 總索賠C 明示索賠D 工期索賠E 費用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有(ABC)A 、主體B 、內(nèi)容C、客體D 、權(quán)利E、義務21、被宣布為廢標的投標書包括（ABDE）。A 、投標書未按招標文件中規(guī)定封記B 、逾期送達的標書C、加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標書D、未按招標文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書E、投標人不參加開標會議的標書22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（ABD）。A 、監(jiān)理合同可以是

26、個人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D、委托監(jiān)理合同的標的是服務E、委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確的有（BDE）。A 、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（DE ）A 、單項索賠B 、總索賠C、明示索賠D 、工期索賠E、費

27、用索賠三、判斷改錯題（每題 2分）。判斷下列各題正誤 ,正者在括號內(nèi)打 ,誤者在括號內(nèi)打 ,并將錯誤處改正。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途1、建設(shè)工程物資采購合同是雙務、有償、諾成、要式的合同。（ ）要式改為不要式2、甲需購進乙公司相關(guān)設(shè)備，價值100 萬元，甲應預付定金30 萬元。（ ） 30 萬改為 20 萬。3、招標過程分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（ ）評標定標階段改為決標成交階段。4、中標通知書發(fā)出 30 天內(nèi)，中標單位應與建設(shè)單位依據(jù)招標文件、投標書等簽訂工程承包合同。（ ）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途5、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（

28、）以大寫金額為準。6、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途7、供貨方到現(xiàn)場的交貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準。（ ）8、 FIDIC施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令”中指明的應開工之日起，至工程6/15接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。 （）合同有效期改為施工期。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，應在28天內(nèi)給予答復，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認可。（ ）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途10、FIDIC 合同條件中規(guī)定， 業(yè)主的索賠主要限

29、于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導致的業(yè)主損失。（ 版權(quán)文檔，）請勿用做商業(yè)用途11、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權(quán)利（）12、 在承包商提出的費用索賠中，是以實際損失為依據(jù)，因此其索賠金3 額額均不應包括利潤。 （ ）因此其索賠金額也可暴扣利潤 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途13、 FIDIC 合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準工程分包（）。14、 FIDIC 合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。仲裁是15、工程建設(shè)監(jiān)理委托合同是由“標準條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）不是16、工程招標必須采用公開招標方式（）?；蜓堈袠?7、監(jiān)理委

30、托合同經(jīng)過當事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利和責任也即終止（）。不立即終止18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨立的企業(yè)法人。（）分公司不是一個獨立的企業(yè)法人 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途19、經(jīng)濟合同當事人之間發(fā)生糾紛時，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（ ）20、我國民法通則規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的普通訴訟事項時效為2 年。（ ）21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（ ）要約改為邀約邀請。22、違約責任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當履行。（）23、招標過程概括劃分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定

31、標階段。（）評表定標階段改為決標成交階段。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途24、建設(shè)工程合同是雙務、有償、實踐、要式的合同。（ ）實踐改為諾成。25、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以小寫金額為準。 （）以大寫為準。26、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（）口頭改為書面。28、FIDIC 施工合同規(guī)定以投標截止日期前第28 天定義為“基準日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風險的時間點。（版）權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向

32、工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（ ）版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途30、當工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時，必須報請發(fā)包人批準。（ ）四、填空：（每空 1 分）1、項目建議書是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從技術(shù)上 和 經(jīng)濟上對擬建工程進行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標中，公開招標的主要特點是公開招標、 詢價報價、直接采購。4、工程承發(fā)包方式，是指發(fā)包人 與 承包人 雙方之間的經(jīng)濟關(guān)系形式。5、建筑市場主體主要有業(yè)主 、 承包商 、 工程咨詢服務機構(gòu)等。6、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為甲級、乙級和 丙級三個

33、級別。7、工程招標代理機構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為甲級和 乙級。8、建設(shè)工程招標方式有公開招標和 邀請招標。9、建設(shè)工程合同按計價方式劃分為固定價合同、 可調(diào)價合同、成本加酬金合同三大類型。10、工程進度款結(jié)算方式有按月結(jié)算、 竣工后一次結(jié)算、 分段結(jié)算和其他結(jié)算方式。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途11、按施工索賠的處理方式可分為單項索賠、 一攬子索賠。12、擔保的基本方式是保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。13、市場的特征平等性、自主性、完整性、開放性、競爭性。14、直接工程費指人工費、材料費、施工機械使用費。15、按索賠目標分為工期索賠、費用索賠兩類。16、合同的形式有書面形式、口頭形式和其他形式。17

34、、市場的功能交換功能、調(diào)節(jié)功能、信息導向功能、資源配置功能、經(jīng)濟聯(lián)動功能。18、投標競爭包括價格競爭、素質(zhì)競爭。7/1519、國際工程招標方式公開招標、邀請招標、議標、其他招標方式。五、名詞解釋：（每題 3 分）1、工程承發(fā)包：建筑企業(yè)（承包商）作為承包人（稱乙方）、建設(shè)單位（業(yè)主）作為發(fā)包人（稱甲方）、由甲方把建筑安裝工程任務委托給乙方、且雙方在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂工程合同、明確各自的經(jīng)濟責任、權(quán)利和義務、以保證工程任務在合同造價內(nèi)按質(zhì)按量的全面完成。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途2、建設(shè)工程招投：是指招標人（或發(fā)包人）將擬建工程對外發(fā)布信息、吸引有承包能力的單位參與競爭、按照法定程序優(yōu)選承包單

35、位的法律活動。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途3、建設(shè)工程投標：投標人（或承包人）根據(jù)所掌握的信息、按照招標人的要求、參與投標競爭、以獲得建設(shè)工程承包權(quán)的法律活動。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途4、工程轉(zhuǎn)包：是指不行使承包人的管理職能、不承擔技術(shù)經(jīng)濟責任、將所承包的工程倒手轉(zhuǎn)給他人承包的行為。5、建筑工程施工合同：是發(fā)包人與承包人就完成具體工程項目的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、工程保修等工作內(nèi)容、確定雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途6、指定分包商：是由業(yè)主（或工程師）指定、選定、完成某項特定工作內(nèi)容并與承包商簽訂分包合同的特殊分包商。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途7、代理：是指代理人在代

36、理權(quán)限內(nèi)、以被代理人的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。8、留置：指債權(quán)人按照合同約定占有對方（債務人）的財產(chǎn)、當債務人不能按照合同約定期限履行債務時、債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)并享有處置該財產(chǎn)得到優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途9、額外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非監(jiān)理人自己的原因而暫?；蚪K止監(jiān)理業(yè)務、其善后工作及恢復監(jiān)理業(yè)務前不超過 42 天的準備工作時間。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途10、建筑法：是調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范的總稱。11、不平衡報價 ：是指對工程量清單中各項目的單價，按投標人預定的策略作上下浮動，但不變動按中標要求確定的總報價，使中

37、標后能獲得較好收益的報價技巧。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途12、合同法：是調(diào)整平等主體的自然人，法人，其他組織之間設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途13、工程量清單計價：是指投標人完成由招標人提供的工程量清單所需的全部費用，包括分布分項工程費，措施項目費，其他項目費和規(guī)費，稅金。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途六、簡答：（每題 5 分）1、建設(shè)工程招投標的特點是什么？1）招投標是在國家宏觀計劃指導和政府監(jiān)督下的競爭；2）投標是在平等互利的基礎(chǔ)上的競爭；3）競爭的目的是相互促進、共同提高；4）對投標人的資格審查避免了不合格的承包商參與承包。2、建設(shè)工程施工合同的

38、作用是什么？1）施工合同明確了在施工階段承包人和發(fā)包人權(quán)利和義務；2）施工合同是施工階段實行監(jiān)理的依據(jù)；3）保護建設(shè)工程施工過程中發(fā)包人和承包人權(quán)益的依據(jù)。3、訂立施工合同應具備的條件是什么？1）初步設(shè)計已經(jīng)批準； 2）工程項目已列入年度建設(shè)計劃；3）有能夠滿足施工需要的設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)資料；版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途4）建設(shè)資金和主要建筑材料設(shè)備來源已經(jīng)落實；5）實行招標投標的工程、中標通知書已經(jīng)下發(fā)。4、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？1）施工合同協(xié)議書2）中標通知書3）投標書及其附件 4）施工合同專用條款5）施工合同通用條款 6）標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 7）圖紙8）工程量清單9）

39、工程報價單或預算書。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途5、工程建設(shè)中業(yè)主和承包商遇到的風險有哪幾方面？1）政治風險2）經(jīng)濟風險 3）自然風險4）業(yè)主和承包商資信風險5）出具保函風險 6）合同條款風險 7）其他風險 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途四、案例分析題案例 1.背景：某大型工程， 由于技術(shù)難度大， 對施工單位的施工設(shè)備和同類工程施工經(jīng)驗要求高，而且對工期的要求也比較緊迫。建設(shè)單位在對有關(guān)單位和在建工程考察的基礎(chǔ)上，僅邀請了 3 家國有一級施工企業(yè)參加投標， 并預先與咨詢單位和該3 家施工單位共同研究確定了施工方案。 業(yè)主要求投標單位將技術(shù)標和商務標分別裝，訂報送。經(jīng)招標領(lǐng)導小組研究確定的評標規(guī)定如下

40、：版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途1技術(shù)標共 30 分，其中施工方案10 分(因已確定施工方案，各投標單位均得10 分)、8/15施工總工期10 分、工程質(zhì)量10 分。滿足業(yè)主總工期要求(36 個月 )者得 4 分，每提前1 個月加 1 分，不滿足者不得分；自報工程質(zhì)量合格者得4 分，自報工程質(zhì)量優(yōu)良者得6 分( 若實際工程質(zhì)量未達到優(yōu)良將扣罰合同價的2) ，近三年內(nèi)獲魯班工程獎每項加2 分，獲省優(yōu)工程獎每項加1 分。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途2商務標共70 分。報價不超過標底(35 500 萬元 ) 的 5者為有效標，超過者為廢標。報價為標底的98者得滿分 (70分 )，在此基礎(chǔ)上，報價比標底每

41、下降1，扣 1 分，每上升1，扣2 分( 計分按四舍五人取整) 。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途各投標單位的有關(guān)情況列于表11。表 1-1各投標單位標書主要數(shù)據(jù)表投標單位報價（萬元）總工期（月）自報工程質(zhì)量魯班工程獎省優(yōu)工程獎A35.64233優(yōu)良11B34.36431優(yōu)良02C33.86732合格01問題：1該工程采用邀請招標方式且僅邀請3 家施工單位投標，是否違反有關(guān)規(guī)定?為什么 ?2請按綜合得分最高者中標的原則確定中標單位。3若改變該工程評標的有關(guān)規(guī)定，將技術(shù)標增加到40 分，其中施工方案20 分( 各投標單位均得20 分)，商務標減少為 60 分，是否會影響評標結(jié)果 ?為什么 ?若影響，應

42、由哪家施工單位中標？ 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途分析要點：本案例考核招標方式和評標方法的運用。要求熟悉邀請招標的運用條件及有關(guān)規(guī)定，并能根據(jù)給定的評標辦法正確選擇中標單位。 本案例所規(guī)定的評標辦法排除了主觀因素，因而各投標單位的技術(shù)標和商務標的得分均為客觀得分。但是，這種“客觀得分”是在主觀規(guī)定的評標方法的前提下得出的，實際上不是絕對客觀的。因此，當各投標單位的得分較為接近時，需要慎重決策。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途問題 3 實際上是考核對評標方法的理解和靈活運用。根據(jù)本案例給定的評標方法，這樣改變評標的規(guī)定并不影響各投標單位的得分，因而不會影響評標結(jié)果。若通過具體計算才得出結(jié)論，即使答案正確

43、，也是不能令人滿意的。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途答案：問題 l：答：不違反 (或符合 )有關(guān)規(guī)定。因為根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對于技術(shù)復雜的工程，允許采用邀請招標方式，邀請參加投標的單位不得少于3 家。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途問題 2：解：（ 1）計算各投標單位的技術(shù)標得分，見表1-2。表 1-2各投標單位技術(shù)標得分表投標單位施工方案總工期工程質(zhì)量合計A104+（36-33 ） 1 76+2+1 926B104+（36-31 ） 1 96+12 827C104+（36-32 ） 1 84+1523（ 2）計算各投標單位的商務標得分，見表1-3。表 1-3各投標單位商務標得分表投標單位報價（萬元）報價

44、與標底的比例（）扣分得分A35.64235 642/35 500 100.4（100.498） 2 570 565B34.36434 364/35 500 96.8（ 98 96.8） 1 170 169C33.86733 867/35 500 95.4（ 98 95.4） 1 370 367（ 3）計算各投標單位的綜合得分，見表1-4 。表 1-4各投標單位綜合得分表投標單位技術(shù)標得分商務標得分綜合得分A266591B276996C236790因為 B 公司綜合得分最高，故應選擇B 公司為中標單位。9/15問題 3：答：這樣改變評標辦法不會影響評標結(jié)果，因為各投標單位的技術(shù)標得分均增加10

45、分（ 20-10），而商務標得分均減少10 分（ 70-60），綜合得分不變。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途案例 2背景：某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某2 000 平方米兩層廠房工程項目招標文件和全套施工圖紙，采用低報價策略編制了投標文件，并獲得中標。該施工單位 (乙方 )于某年某月某日與建設(shè)單位 (甲方 )簽訂了該工程項目的固定價格施工合同。合同工期為 8 個月。甲方在乙方進入施工現(xiàn)場后，因資金緊缺，口頭要求乙方暫停施工一個月。乙方亦口頭答應。工程按合同規(guī)定期限驗收時，甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問題，要求返工。兩個月后，返工完畢。結(jié)算時甲方認為乙方遲延交付工程，應按合同約定償付逾期違約金。乙方認為臨時停工是甲

46、方要求的。乙方為搶工期，加快施工進度才出現(xiàn)了質(zhì)量問題，因此遲延交付的責任不在乙方。甲方則認為臨時停工和不順延工期是當時乙方答應的。乙方應履行承諾，承擔違約責任。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途問題：1.該工程采用固定價格合同是否合適?2.該施工合同的變更形式是否妥當?此合同爭議依據(jù)合同法律規(guī)范應如何處理?分析要點：本案例主要考核建設(shè)工程施工合同的類型及其適用性，解決合同爭議的法律依據(jù)。建設(shè)工程施工合同以付款方式不同可分為：固定價格合同、可調(diào)價格合同和成本加酬金合同。根據(jù)各類合同的適用范圍，分析該工程采用固定價格合同是否合適。解決合同爭議的法律依據(jù)主要是中華人民共和國合同法與建設(shè)工程施工合同(示范文本

47、 )的有關(guān)規(guī)定。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途答案：問題 1：答：因為固定價格合同適用于工程量不大且能夠較準確計算、工期較短、技術(shù)不太復雜、風險不大的項目。該工程基本符合這些條件，故采用固定價格合同是合適的。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途問題 2：答：根據(jù)中華人民共和國合同法和建設(shè)工程施工合同 (示范文本 )的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程合同應當采取書面形式，合同變更亦應當采取書面形式。若在應急情況下，可采取口頭形式，但事后應予以書面形式確認。否則，在合同雙方對合同變更內(nèi)容有爭議時，只能以書面協(xié)議的內(nèi)容為準。本案例中甲方要求臨時停工，乙方亦答應，是甲、乙方的口頭協(xié)議，且事后并未以書面的形式確認，所以該合同變更形

48、式不妥。在竣工結(jié)算時雙方發(fā)生了爭議，對此只能以原合同規(guī)定為準。施工期間，甲方未能及時支付工程款，應對停工承擔責任，故應當賠償乙方停工一個月的實際經(jīng)濟損失，工期順延一個月。工程因質(zhì)量問題返工，造成逾期交付，責任在乙方，故乙方應當支付逾期交工一個月的違約金，因質(zhì)量問題引起的返工費由版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途乙方承擔。案例 3背景：某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準興建一座三星級大酒店。該項目甲方于X X 年 10 月 10 日分別與某建筑工程公司(乙方 )和某外資裝飾工程公司(丙方 )簽訂了主體建筑工程施工合同和裝飾工程施工合同。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途合同約定主體建筑工程施工于當年 11 月 10

49、 日正式開工。 合同日歷工期為 2 年 5 個月。因主體工程與裝飾工程分別為兩個獨立的合同，由兩個承包商承建，為保證工期，當事人約定：主體與裝飾施工采取立體交叉作業(yè)，即主體完成三層，裝飾工程承包者立即進入裝飾作業(yè)。為保證裝飾工程達到三星級水平，業(yè)主委托監(jiān)理公司實施“裝飾工程監(jiān)理”。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途在工程施工1 年 6 個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2 個月，雙方協(xié)商修訂施工方案后達成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，經(jīng)驗收后投入使用。在該工程投入使用2 年 6 個月后， 乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣工驗收報告，并已開張營業(yè)。在結(jié)算工程款時

50、，甲方本應付工程總價款1600 萬元人民幣，但只付1400 萬元人民幣。特請求法庭判決被告支付剩余的200 萬元及拖期的利息。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途在庭審中，被告答稱：原告主體建筑工程施工質(zhì)量有問題，如：大堂、電梯間門洞、大廳墻面、游泳池等主體施工質(zhì)量不合格。因此，裝修商進行返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認可，共支付152 萬美元，折合人民幣125萬元。此項費用應由原告承擔。另還有其他質(zhì)量問題，并造成客房、機房設(shè)備、設(shè)施損失計人民幣75 萬元。共計損失200萬元人民幣，應從總工程款中扣除，故支付乙方主體工程款總額為1400 萬元人民幣。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途原告辯稱：被

51、告稱工程主體不合格不屬實， 并向法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據(jù)。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途10/15被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告法定代表人宴請我方時，提出為了企業(yè)晉級的情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被日本立成裝飾工程公司提出的索賠15.2 萬美元 (經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字)的清單 56 件。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途原告再辯稱：被告代表發(fā)言純系戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，請求法庭以文字為證。又指出：被告委托的監(jiān)理工程師監(jiān)理的裝飾合同，支付給裝飾公司的費用憑單，并無我方(乙方 ) 代表的簽字認可，因此不承擔責任。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途原告最后請求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗收報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達 2 年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途問題：1原、被告之間的合同是否有效?2主體工程施工質(zhì)量不合格時，業(yè)主應采取